建筑工程工期索赔的成立条件有哪些？

建筑工程工期索赔成立的条件：

1、发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；

2、因工程变更造成的时间、费用损失；

3、由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；

4、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；

5、发包人延误支付期限造成承包人的损失；

6、合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；

7、非承包人的原因导致工程暂时停工；

8、物价上涨，法规变化及其他。

风险提示：工期索赔的计算方法：

1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。

2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。

3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。

4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，管理费用等等。

建筑工程停工损失有哪些？

法律咨询解答

1、发包人未按约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等造成的停工损失。

2、承包方未按合同约定办理工期顺延签证而造成的停工损失。

3、隐蔽工程中发包人未及时检查而造成的停工损失。

【温馨提示】遇到法律问题，有81%的当事人第一时间通过搜索与学习基本法律知识来了解问题的可能风险殊不知背后的法律纠纷，遇到法律问题及时找专业的律师咨询，点击咨询按钮快速找到最合适、可靠的律师，能够降低该问题上存在的3063%以上的常见法律风险。

【延伸知识】临时停工损失的计算：

临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证,签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量,因而停工损失的计算比较简单。

1、人工停工费的计算,发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。

2、机械停工的计算,根据有关规定,其机械停置费按第一类费用中的折旧费、大修理费、经常修理费、机上人工，四项费用之和乘以实际停置台班数（每天只计一个台班）。

相关法律规定

《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

建筑工程劳务分包的形式有哪些？

建筑工程中的劳务分包形式主要分为三种：自带劳务承包、零散的劳务承包、成建制的劳务分包。

自带劳务承包指企业内部正式职工经过企业培训考核合格成为工长，劳务人员原则上由工长招募，人员的住宿、饮食、交通等由企业统一管理，工资由企业监督工长发放或由工长编制工资发放表由企业直接发放。在该形式中，公司将所承建的部分工程通过签订承包合同的形式，交由本公司职工具体承包施工，该承包人自招工人，就形式而言，工程由承包人负责施工与管理，工人的工资也是由承包人支付。

零散的劳务承包指企业临时用工，往往是为了一个工程项目而临时招用工人。在该形式中，承包人的法律地位不应等同于分包人，而是根据受劳务作业方有无用工资格分别界定为劳动关系或劳务关系。

成建制的劳务分包指以企业的形态从施工总承包企业或专业承包企业处分项、分部或单位工程承包劳务作业。在该形式中，毋须多言，该劳务承包实质属于工程分包性质，承包人地位等同于分包人地位。

建筑工程结算的依据有哪些

建筑工程结算的依据主要如下：

1.工程量清单计价规范；

2.施工合同；

3.工程竣工图纸及资料；

4.双方确认的工程量；

5.双方确认追加或减少的工程价款；

6.双方确认的索赔、现场签证事项及价款；

7.投标文件；

8.招标文件；

9.其他依据。

工期延期应该如何索赔，甲方工期延期索赔内容

工程施工的话是有一定的施工期限的，双方要按照合同协议履行，但是很多时候出现拖延工期的情况，违反合同的约定拖延工期，是属于合同违约的情形，建设单位可以与施工单位协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。

【法律依据】

《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 ，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

建筑工程的发包方式有哪些?

建筑工程发包包括以下方式：

1、招标发包：是指建设单位通过招标确定承包单位的一种发包方式。

2、直接发包：是指发包方直接与承包方签订承包合同的一种发包方式。 该内容由 嵇小函律师 和 律说律答 共创回答