库房淹了怎么解决

法律分析：

1、若暴雨水浸属于可排除，未达到不可抗力层次的，承包方应当排除障碍，继续施工，

若擅自停工的，应当按照合同约定承担违约责任，赔偿发包人的相关损失。

2、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害，那么可按照以下方式处理赔偿事宜：

(1)工程本身的损害由业主承担；

(2)人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；

(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担；

(4)所需清理、修复工作的费用，由双方协商承担；

(5)工期给予顺延。

3、若双方协商不成的，当事人可以收集相关证据资料，通过法院诉讼的方式处理赔偿事宜。

法律依据：

《中华人民共和国民法典》 第一千一百六十五条 行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。依照法律规定推定行为人有过错,其不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。