【例1】某流水施工见下表，求流水施工工期，并画出无异奏流水施工图。
| 施工过程 | 施工段 | |||
| 设备A | 设备B | 设备C | 设备D | |
| 基础开挖 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 基础处理 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 浇筑混凝土 | 2 | 3 | 2 | 3 |
（2）计算流水施工工期：
（3）画无节奏施工流水图
【例2】某流水施工见下表，砌基础后间隔一天再回填土，求流水施工工期，并画出等节奏流水施工图。
【解】T=（m+n-1）t=（4+3-1）×2+1=13天
【例3】1．背景：某工程包括三个结构形式与建造规模完全一样的单体建筑，共由五个施工过程组成，分别为：土方开挖、基础施工、地上结构、二次砌筑、装饰装修。根据施工工艺要求，地上结构施工完毕后，需等待2周后才能进行二次砌筑。
现在拟采用五个专业工作队组织施工，各施工过程的流水节拍见表1A42001 1。
流水节拍表 表lA420011
| 施工过程编号 | 施工过程 | 流水节拍（周） |
| I | 土方开挖 | 2 |
| Ⅱ | 基础施工 | 2 |
| Ⅲ | 地上结构 | 6 |
| Ⅳ | 二次砌筑 | 4 |
| V | 装饰装修 | 4 |
（1）按上述五个专业工作队组织流水施工属于何种形式的流水施工，绘制其流水施工进度计划图，并计算总工期。
（2）根据本工程的特点，本工程比较适合采用何种形式的流水施工形式，并简述理由。
（3）如果采用第二问的方式，重新绘制流水施工进度计划，并计算总工期。
3．分析与答案
（1）按上述五个专业工作队组织的流水施工属于异节奏流水施工。根据表lA420011中数据，采用“累加数列错位相减取大差法（简称‘大差法’）”计算流水步距：
①各施工过程流水节拍的累加数列：
施工过程工：2 4 6
施工过程Ⅱ：2 4 6
施工过程Ⅲ：6 12 18
施工过程Ⅳ：4 8 12
施工过程V：4 8 12
②错位相减，取最大值得流水步距
（2）本工程比较适合采用成倍节拍流水施工。
理由：因五个施工过程的流水节拍分别为2、2、6、4、4，存在最大公约数，且最大公约数为2，所以本工程组织成倍节拍流水施工最理想。
（3）如采用成倍节拍流水施工，则应增加相应的专业队。
流水施工工期：T=（M+N-1）K+G=（3+9-1）×2+2=24（周）。
采用成倍节拍流水施工进度计划如图lA420011—2所示。
【例4】1．背景：某单项工程，按图lA420012-1所示进度计划网络图组织施工。
原计划工期是l70d，在第75d进行的进度检查时发现：工作A已全部完成，工作B刚刚开工。由于工作B是关键工作，所以它拖后15d，将导致总工期延长15d完成。本工程各工作相关参数见表lA420012。
相关参数表 表lA420012
| 序号 | 工作 | 最大可压缩时间（d） | 赶工费用（元／d） |
| l | A | 10 | 200 |
| 2 | B | 5 | 200 |
| 3 | C | 3 | 100 |
| 4 | D | 10 | 300 |
| 5 | E | 5 | 200 |
| 6 | F | 10 | 150 |
| 7 | G | 10 | 120 |
| 8 | H | 5 | 420 |
（2）试计算经调整后，所需投入的赶工费用。
（3）重新绘制调整后的进度计划网络图，并列出关键线路。
3．分析与答案
（1）目前总工期拖后15d，此时的关键线路：B-D-H
1）其中工作B赶工费率最低，故先对工作B持续时间进行压缩：
工作B压缩5d，因此增加费用为5×200=1000（元）
总工期为：185-5=180（d）
关键线路：B-D-H
2）剩余关键工作中，工作D赶工费率最低，故应对工作D持续时间进行压缩。
工作D压缩的同时，应考虑与之平等的各线路，以各线路工作正常进展均不影响总工期为限。
故工作D只能压缩5d，因此增加费用为5×300=1500（元）
总工期为：180一5=175（d）
关键线路：B-D-H和B-C-F-H两条。
3）剩余关键工作中，存在三种压缩方式：①同时压缩工作c、工作D；②同时压缩工作F、工作D；③压缩工作H。
同时压缩工作C和工作D的赶工费率最低，故应对工作C和工作D同时进行压缩。
工作C最大可压缩天数为3d，故本次调整只能压缩3d，因此增加费用为3×100+3×300=1200（元）
总工期为：175—3=172（d）
关键线路：B—D—H和B—C—F—H两条。
4）剩下关键工作中，压缩工作H赶工费率最低，故应对工作H进行压缩。
工作H压缩2d，因此增加费用为2X420=840（元）
总工期为：172-2=170（d）
5）通过以上工期调整，工作仍能按原计划的l70d完成。
（2）所需投入的赶工费为：l000+1500+1200+840=4540（元）。
（3）调整后的进度计划网络图如图1A420012—2：
其关键线路为：A—B-D-H和A-B-C-F-H。
【案例1-1】--时标网络与施工流水
某工程项目合同工期为20个月，建设单位委托某监理公司承担施工阶段监理任务。经总监理工程师审核批准的施工进度计划如图1-5所示，假定各项工作均匀速施工。
图1-5施工进度计划（时间单位：月）
【问题】 1、如果工作B、C、H要由一个专业施工队顺序施工，在不改变原施工进度计划总工期和工作工艺关系的前提下，如何安排该三项工作最合理？此时该专业施工队的工作间断时间为多少？
2、由于建设单位负责的施工现场拆迁工作未能按时完成，总监理工程师口头指令承包单位开工日期推迟4个月，工期相应顺延4个月，鉴于工程未开工，因延期开工给承包单位造成的损失不予补偿。
指出总监理工程师做法的不妥之处，并写出相应的正确做法。
3、推迟4个月开工后，当工作G开始之时检查实际进度，发现此前施工进度正常。此时，建设单位要求仍按原竣工日期完成工程，承包单位提出如下赶工方案，得到总监理工程师的同意。
该方案将G、H、L三项工作均分成两个施工段组织流水施工，数据见表1-2。
表1-2 施工段及流水节拍 单位：月
| 工作 | 施工段 | |
| ① | ② | |
| G | 2 | 3 |
| H | 2 | 2 |
| L | 2 | 3 |
【参】
1、应按工作B－C－H顺序安排，并晚一月进场。该专业队施工中的工作间断时间为5个月。
2、不能用口头指令，应该以书面形式通知承包单位推迟开工日期；应顺延工期，并补偿因延期开工造成的损失。
3、计算流水步距。错位相减求得差数列。
G与H之间：
2 5
－) 2 4
2 3－4
G与H间的流水步距KGH=max（2，3，-4）=3（月）
H与L之间：
2 4
－) 2 5
2 2－5
H与L间的流水步距KHL=max（2，2，-5）=2（月）
G、H、L三项工作的流水施工工期为（3+2）+（2+3）=10（月）
此时工程总工期为4+6+10=20（月），可以满足原竣工日期要求。
【案例5-1】--进场材料检验
某承包商承接工程位于北京市朝阳区，占地面积1．62hm2，地上22层，地下2层，基础类型为桩基筏形承台板，结构形式为现浇剪力墙，混凝土采用商品混凝土，强度等级有C25、C30、C35、CA0级，钢筋采用HPB235级、HRB335级。屋面防水采用SBS改性沥青防水卷材，外墙面喷涂，内墙面和顶棚刮腻子喷大白，屋面保温采用憎水珍珠岩，外墙保温采用聚苯保温板。根据要求，该工程实行工程监理。
施工过程中，甲方采购的防水材料经施工单位检查后使用，但施工完成后发现由于材料问题导致部分地下防水渗漏。甲方认为防水材料已经过一方检查验证，因此甲方对地下防水渗漏的质量问题不承担责任。另外部分特殊钢材采用进口钢材，由供货单位提供了生产厂家的资质证明和材料合格证，并按要求进行了复试后进场，按规定标识码放整齐。
【问题】1、承包商对进场材料如何向监理报验?
2、对该工程钢筋分项工程验收的要点有哪些?
3、对地下防水渗漏的质量问题，甲方的说法是否妥当?请说明理由。
4、进口钢材的采购是否存在问题?请简要说明。
【参】 1、施工单位运进材料时，应向项目监理机构提交工程材料报审表，同时附有材料出厂合格证、技术说明书、按规定要求进行送检的检验报告，经监理工程师审查并确认其质量合格后，方准使用。
2、钢筋分项工程验收要点：
（1）合理组织材料供应，确保施工正常进行。
（2）按施工图核查纵向受力钢筋，检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状和尺寸。
（3）检查混凝土保护层厚度，构造钢筋和埋件等是否符合要求。
（4）检查钢筋接头：如绑扎搭接，要检查搭接长度、接头位置和数量(错开长度、接头百分率)，焊接接头或机械连接，要检查外观质量、取样试件力学性能试验是否达到要求、接头位置(相互错开)、数量(接头百分率)。
（5）做好钢筋隐蔽工程记录。
3、不妥。它违反了业主采购的物资，项目的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任的基本规定。
【案例7-1】--质量事故
某工厂综合楼建筑面积3480m2，总长41．3m，总宽13．4m，高27．65m，6层现浇框架结构，首层层高为8．5m，其余为4m，采用梁式满堂钢筋混凝土基础。在浇筑9m跨度二层肋梁楼板时，因模板的支撑系统失稳，使二层楼板全部倒塌，造成3人死亡、l2人轻伤的质量事故。事故发生后，有关单位立即成立调查小组，对事故的情况进行调查，发现该框架支模没有按规定要求的“支架的立柱或桁架必须用撑拉构件固定，确保其稳定”来制作，整个支架没有一道剪刀支撑，施工人员凭经验办事，事先没有施工设计方案，没有技术交底，质量管理人员发现大梁移位时，没有给予足够的重视，没有采取可靠有效措施。
【问题】1、分析该工程质量事故发生的原因。
2、依据事故损失的严重程度，该工程质量事故属于哪一类?为什么?
3、对该质量事故的调查报告的主要内容什么?
【参】1、该工程质量事故发生的原因主要是：施工和管理问题：框架支模没有按规定要求的“支架的立柱或桁架必须用撑拉构件固定，确保其稳定”来制作，整个支架没有一道剪刀支撑，施工人员凭经验办事，事先没有施工设计方案，没有技术交底，质量管理人员发现大梁移位时，没有给予足够的重视，没有采取可靠有效措施。
2、该工程质量事故属于较大事故。
根据工程质量事故的分类，较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者l0人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；本工程3人死亡、l2人轻伤符合较大事故的规定范围。
3、工程质量事故调查报告的主要内容：
（1）事故项目及各参建单位概况；
（2）事故发生经过和事故救援情况；
（3）事故造成的人员伤亡和直接经济损失；
（4）事故项目有关质量检测报告和技术分析报告；
（5）事故发生的原因和事故性质；
（6）事故责任的认定和事故责任者的处理建议；
（7）事故防范和整改措施。
【案例7-2】--边坡塌方与混凝土质量
某办公住宅综合楼工程，总建筑面积l．8万平方米，地上10层，为框架一剪力墙结构，由某建筑施工企业负责施工。在工程施工过程中，发生了如下事情：
事件一：在基础施工过程中，由于场地狭窄，施工进度快，边坡留置时间较短，施工单位认为不会出现问题，因此未经监理许可即采用较陡的边坡，基坑挖土完毕的当天晚上，天降小雨，造成边坡大面积塌方。
事件二：在1层框架一剪力墙结构施工过程中，部分墙体外形尺寸、轴线偏差较大。
事件三：在2层框架一剪力墙结构施工过程中，发现部分梁表面出现蜂窝和孔洞。
【问题】1、施工单位确定施工方案后未经监理审核擅自施工的做法是否妥当?为什么?
2、对边坡塌方的质量问题应如何处理?
3、梁混凝土产生蜂窝和孔洞的原因是什么?应如何处理?
【参】
1、不妥。施工单位编制的施工方案，必须经监理审核同意后方能施工，因此施工单位擅自施工的做法是错误的。
2、对坑(槽)塌方·应清除塌方后作临时性支护措施；对永久性边坡局部塌方，应清除塌方用块石填砌或用2：8、3：7灰土回填嵌补，与土接触部位做成台阶搭接，防止滑动，或将坡度改缓。同时应做好地面排水和降低地下水位的工作。
3、原因：（1）模板表面不光滑，并粘有干硬的水泥浆块等杂物。
（2）木模板在混凝土入模前没有充分湿润。
（3）钢模板脱模剂涂刷不均匀。
（4）模板拼缝不严，浇筑的混凝土跑浆。
（5）钢筋保护层垫块厚度或放置间距、位置等不当。
（6）混凝土坍落度、和易性不好。
（7）混凝土浇筑时振捣不当。
（8）混凝土浇筑高度超过规定要求且未采取措施，导致混凝土离析。
（9）混凝土拆模过早。
防治：（1）小蜂窝可先用水冲洗干净，用1︰2水泥砂浆修补；大蜂窝，先将松动的石子和突出颗粒剔除，并剔成喇叭口，然后用清水冲洗干净湿透，再用高一级豆石混凝土捣实后认真养护。
（2）孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案，然后按批准后的方案进行处理。在处理梁中孔洞时，应在梁底用支撑支牢，然后再将孔洞处不密实的混凝土凿掉，要凿成斜形(外口向上)，以便浇筑混凝土。用清水冲刷干净，并保持湿润72h，然后用高一等级的微膨胀豆石混凝土浇筑、捣实后，认真养护。有时因孔洞大，需支模板后才浇筑混凝土。
【案例7-3】--桩基础与主体质量
某综合楼建筑面积3600m2，是一栋l0层凹形平面建筑，一、二层为商店，三层以上为住宅。一层、二层层高3．5m，三层以上层高3．Om，总高31m，基础为混凝土灌注桩基础，采用泥浆护壁成孔施工方法，在成孔过程中，部分桩孔孔壁坍落。主体结构采用现浇钢筋混凝土梁、板、柱的框架结构，采用C25混凝土，加气混凝土砌块填充墙，在主体结构施工过程中，三层混凝土部分试块强度达不到设计要求，但对实际强度经测试论证仍然达不到要求，后经设计单位验算，能够满足结构安全性能。
【问题】1、该桩基础施工过程中，孔壁坍落可能的原因和防治方法是什么?
2、主体结构施工过程中出现的质量问题是否需要处理?为什么?
3、分析主体混凝土强度等级偏低可能的原因是什么?
【参】
1、原因：（1）泥浆相对密度不够，起不到可靠的护壁作用。
（2）孔内水头高度不够或孔内出现承压水，降低了静水压力。
（3）护筒埋置太浅，下端孔坍塌。
（4）在松散砂层中钻孔时，进尺速度太快或停在一处空转时间太长，转速太快。
（5）冲击(抓)锥或掏渣筒倾倒，撞击孔壁。
（6）用爆破处理孔内孤石、探头石时，炸药量过大，造成很大振动。
防治：（1）在松散砂土或流砂中钻进时，应控制进尺，选用较大相对密度、黏度、胶体率的优质泥浆(或投入黏土掺片、卵石，低锤冲击，使黏土膏、片、卵石挤入孔壁)。
（2）如地下水位变化过大，应采取升高护筒，增大水头，或用虹吸管连接等措施。
（3）严格控制冲程高度和炸药用量。
（4）孔口坍塌时，应先探明位置，将砂和黏土(或砂砾和黄土)混合物回填到坍孔位置以上1--2m；如坍孔严重应全部回填，等回填物沉积密实后再进行钻孔。
2、可不进行处理。原因是该混凝土强度经设计单位核算能够满足结构安全要求，因此可不进行处理。
3、原因：（1）配置混凝土所用原材料的材质不符合国家标准的规定。
（2）拌制混凝土时没有法定检测单位提供的混凝土配合比试验报告，或操作中配合比有误。
（3）拌制混凝土时投料不按重量比计量，或计量有误。
（4）混凝土搅拌、运输、浇筑、养护不符合规范要求。
【案例7-4】--工程质量的检查
某建筑工程建筑面积205000m3，混凝土现浇结构，填充墙采用小型空心砌块砌筑。筏形基础，地下3层，地上l2层，基础埋深l2．4m，该工程位于繁华市区，施工场地狭小。
基坑开挖到设计标高后，施工单位和监理单位对基坑进行了验槽，并对基底进行了钎探,发现有部分软弱下卧层。于是施工单位针对此问题制定了处理方案并进行了处理。基础工程正常施工，基础施工完毕后用粉质黏土进行回填，其含水量为l4％。
【问题】1、对该现浇混凝土工程所用材料、施工过程和实体应检查哪些内容?
2、对填充墙的小型空心砌块砌体应检查哪些内容?，
3、基坑验槽的重点是什么?施工单位对软弱下卧层的处理是否妥当?说明理由。
4、施工单位和监理单位两家单位共同进行工程验槽的做法是否妥当?说明理由。
5、基坑回填土施工采用粉质黏土的含水量是否符合要求?施工过程中除检查含水量外，还应检查哪些内容?
【参】 1、检查混凝土主要组成材料的合格证及复试报告、配合比、搅拌质量、坍落度、冬期施工浇筑时人模温度、现场混凝土试块(包括：制作、数量、养护及其强度试验等)、现场混凝土浇筑工艺及方法(包括：预铺砂浆的质量、浇筑的顺序和方向、分层浇筑的高度、施工缝的留置、浇筑时的振捣方法及对模板、支撑的观察等)、养护方法及时间、后浇带的留置和处理等是否符合设计和规范要求；混凝土的实体检测；检测混凝土的强度、钢筋保护层厚度等。
2、对于混凝土小型空心砌块主要检查砌筑方法、皮数杆、灰缝(包括：宽度、瞎缝、假缝、透明缝、通缝等)、砂浆强度、砂浆饱满度、砂浆粘结状况、留槎、接槎、洞口、马牙槎、脚手眼、标高、轴线位置、平整度、垂直度、封顶及砌体中钢筋品种、规格、数量、位置、几何尺寸、接头等是否符合设计和规范要求。检查产品龄期超过28d时，方可使用。
3、验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位。
施工单位对软弱下卧层的处理不妥。对异常部位，施工单位要会同勘察、设计等有关单位进行处理。
4、不妥。基坑(槽)验槽，应由总监埋工程师或建设单位项目负责人组织施工、设计、勘察等单位的项目和技术质量负责人共赴现场，按设计、规范和施工方案等的要求进行检查，并做好基坑验槽记录和隐蔽工程记录。
5、符合要求。填土施工过程中还应检查排水措施、每层填筑厚度和压实程序。
【案例7-5】--地下防水混凝土
某市展览馆建筑，建成后将成为该市标志性建筑，总建筑面积为3．2万m2，地上7层，地下2层，建筑造型新颖，结构形式采用钢网架结构。基础开挖深度10．5m，位于地下水位以下。地下防水混凝土强度等级为C40，抗渗等级为P8。
【问题】1、建筑施工质量检查中“三检制”是什么?
2、防水混凝土配合比应符合什么规定?
3、地下防水混凝土工程施工质量的检查重点是什么?
4、该工程在钢网架安装时，施工单位应检查哪些内容?
【参】1、建筑工程的施工，应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度，并有完整的检查记录。未经建设(监理)单位对上道工序的检查确认，不得进行下道工
2、防水混凝土的配合比应符合下列规定：
（1）试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0．2MPa；
（2）水泥用量不得少于300kg／m3；掺有活性掺合料时，水泥用量不得少于280kg／m3；3)砂率宜为35%--45%，灰砂比宜为1：2～1：2．5；
（3）水灰比不碍大于0．55；
（4）普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm，泵送时入泵坍落度宜为100～140mm。
3、地下防水混凝土结构工程主要检查防水混凝土原材料(包括：掺合料、外加剂)的出厂合格证、质量检验报告、现场抽样试验报告、配合比、计量、坍落度、模板及支撑、混凝土的浇筑(包括：方案、搅拌、运输、浇筑、振捣、抹压等)和养护、施工缝或后浇带及预埋件(套管)的处理、止水带(条)等的预埋、试块的制作和养护、防水混凝土的抗压强度和抗渗性能试验报告、隐蔽工程验收记录、质量缺陷情况和处理记录等是否符合设计和规范要求。
4、钢网架安装时主要检查钢结构零件及部件的制作质量、地脚螺栓及预留孔情况、安装平面轴线位置、标高、垂直度、平面弯曲、单元拼接长度与整体长度、支座中心偏移与高差、钢结构安装完成后环境影响造成的自然变形、节点平面紧贴的情况、垫铁的位置及数量等是否符合设计和规范要求。
【案例7-6】--屋面卷材防水
某学校办公楼为4层砖混结构，外墙为370mm，内墙为240mm，楼板为钢筋混凝土预制圆孔板，屋面采用三毡四油防水层，该工程由该市建筑设计院设计，市第二建筑公司承建，预制构件由该市某预制构件厂提供，该工程设计、施工、监理、供应商严格遵守规范标准，确保中间产品和单位工程产品质量。该工程于l990年开工建设，屋面工程施工过程中，部分卷材有轻微流淌和200mm左右的鼓泡，流淌部位并未出现渗漏，另外在女儿墙处出现漏水现象。施工单位根据要求及时处理后，工程于1991年竣工并投入使用。在使用到第五年时，该校将三层部分教室改作档案室，堆积大量档案资料，使荷载增加，结果三层楼板出现明显裂缝。
【问题】1、该工程屋面卷材轻微流淌和空鼓的问题是否需要处理?如果需要，应如何处理？
2、请分析该工程女儿墙部位漏水的原因可能有哪些?应如何治理?
3、使用过程中，楼板裂缝产生的原因是什么?
4、该校称该工程未过保修期，因此该质量责任应由市第二建筑公司承担，此说法是否合理?原因是什么?
【参】1、轻微流淌如不发生渗漏，一般可不予治理。
空鼓问题需要处理。处理方法是：可先铲除鼓泡处的保护层，再用刀将鼓泡按斜十字形割开，放出鼓泡内气体，擦干水分，清除旧胶结料，用喷灯把卷材内部吹干。随后按顺序把旧卷材分片重新粘贴好，再新贴一块方形卷材(其边长比开刀范围大lOOmm)，压入卷材下，最后粘贴覆盖好卷材四边搭接好，并重做保护层。上述分片铺贴顺序是按屋面流水方向先下再左右后上。
2、原因分析（1）卷材收口处张口，固定不牢；封口砂浆开裂、剥落；木砖腐烂、压条脱落。
（2）压顶砂浆强度低，压顶板滴水线破损，雨水沿墙进入卷材。
（3）山墙或女儿墙与屋面板缺乏牢固拉结。转角处没有做成钝角，垂直面卷材与屋面卷材没有分层搭槎，基层松动(如墙外倾或不均匀沉陷)。
（4）垂直面保护层因施工困难而被省略。
治理：1)清除卷材张口脱落处的旧胶结料，烤干基层，重新钉上防腐木条，将旧卷材贴紧钉牢，再覆盖一层新卷材，收口处用防水油膏封口。
2)清除开裂和剥落的压顶砂浆，重抹1︰(2～2．5)水泥砂浆，并做好滴水线。最好换上预制钢筋混凝土压顶板(在地震地区不宜使用)。
3)将转角处开裂的卷材割开，旧卷材烘烤后分层剥离，清除旧胶结料，将新卷材分层压人旧卷材下，并搭接粘贴牢固。再在裂缝表面增加一层卷材，四周粘贴牢固。
3、造成该质量问题的原因上建筑结构使用不当，学校改变建筑结构使用功能，造成局部荷载增大，超过楼板承载能力。
4、该校称该工程未过保修期，因此该质量责任应由市第二建筑公司承担，此说法是错误的。原因是该质量问题是由学校使用不当造成，因此虽然未过保修期，但并非施工单位的过失造成，因此该质量责任由第二建筑公司承担的说法是错误的。
【案例7-7】--混凝土表面缺陷
【背景】 某小区住宅楼工程，建筑面积43177m2，地上9层，结构形式为全现浇剪力墙结构，基础为带形基础，施工过程中每道工序严格按“三检制”进行检查验收。建设单位为某房地产开发有限公司，设计单位为某设计研究院，监理单位为某监理公司，施工单位为该市某建设集团公司，材料供应为某贸易公司。施工过程中发生了一层剪力墙模板拆模后，局部混凝土表面因缺少水泥砂浆而形成石子外露质量事件。
【问题】(1)在该工程施工质量控制过程中，谁是自控主体，谁是监控主体?
(2)简要分析事件发生的原因。
【参】(1)该工程质量控制过程中，施工单位(该市某建设集团公司)和材料供应单位(某贸易公司)为自控主体，建设单位(某房地产开发有限公司)、监理单位(某工程监理公司)和设计单位(某设计研究院)为监控主体。
(2)混凝土表面因缺少水泥砂浆而形成石子外露的原因：
①混凝土配合比的原材料称量偏差大，粗骨料多，和易性差。
②浇筑混凝土时，混凝土离析，石子集中，振不出水泥浆。
③)混凝土搅拌时间短，拌合不均匀，和易性差。
④混凝土振捣不密实，漏振。
⑤模板缝隙大，混凝土漏浆。
【案例7-8】--装饰装修材料质量
【背景】某9层办公楼，钢筋混凝土框架结构，建筑面积12000m2，现结构工程已封顶。二次精装修工程招标选择了装修施工单位，该装修单位具备建筑装修工程专业承包二级资质。业主与施工单位采用《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)及时签订了施工合同。其协议书约定工程承包范围：该工程施工图设计的一般抹灰工程、木门、铝合金窗、轻钢龙骨石膏板吊顶、轻钢龙骨石膏板隔墙、内外墙饰面砖、石材幕墙、天然花岗石及大理石石材地面、涂饰、裱糊与软包、细部工程等。
【问题】 (1)本工程有哪些材料需要复验?并说明复验的指标。
(2)装饰装修工程作为单位工程中一个分部工程包括哪些子分部工程?
【参】(1)本工程应对以下材料及性能指标进行复验：
①水泥：抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定性进行复验，饰面板(砖)工程粘贴用水泥和地面工程应对水泥的凝结时间、安定性和抗压强度进行复验。
②室内用人造木板及饰面人造木板的甲醛含量。
③室内用天然花岗石的放射性。
④外墙陶瓷面砖的吸水率；寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性。
⑤建筑外墙金属窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能。
⑥石材幕墙工程中石材的弯曲强度，寒冷地区石材的耐冻融性进行复验。
(2)装饰装修分部工程包括以下子分部工程：抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、饰面板(砖)工程、幕墙工程、建筑地面工程、涂饰工程、裱糊与软包工程和细部工程。
【案例7-9】--大理石饰面板
【背景】某金融大厦二至十二层室内走廊净高2．8m，走廊净高范围内墙面面积800m2/层，采用天然大理石饰面。施工单位拟定的施工方案为传统湿作业法施工，每一楼层一次安装到顶，该施工方案已经监理(建设)单位批准。
2006年6月12日，大理石饰面板进场检验记录如下：天然大理石建筑板材，规格：600mm×450mm，厚度18mm，一等品。2006年6月12日，石材进场后专业班组就开始从第十二层开始安装，为便于灌浆操作，操作人员将结合层的砂浆厚度控制在18mm，每层板材安装后分两次灌浆。操作人员完成十二层后，立即进行封闭保护，并转入下一层施工。
2006年6月27日，专职质检员检查十二层走廊墙面石材饰面时发现局部大理石饰面产生不规则的花斑，沿墙高的中下部位空鼓的板块较多。
【问题】(1)试分析大理石饰面板产生不规则的花斑的原因。应采取哪些预防措施?
(2)大理石饰面板是否允许板块局部空鼓?试分析本工程大理石饰面板产生空鼓的原因。
【参】 (1)大理石饰面板产生的不规则花斑，俗称泛碱现象。原因是施工班组施工前没有做石材饰面板防碱、背涂处理。预防措施：在天然石材安装前，应对石材饰面板采用“抗碱防护剂，进行背涂处理、选用碱含量低的水泥作为结合层的拌合料、采用干挂工艺。
(2)传统湿作业法施工大理石饰面板不允许板块局部空鼓。产生空鼓的原因有：
①施工顺序不合理：走廊净高2．8m，大理石饰面板安装采用传统湿作业法施工时，不宜一次安装到顶。
②结合层砂浆厚度太厚：结合层砂浆一般宜为7～10mm厚。
③灌浆分层超高：本案例板材规格600 mmm×450mm，每层板材安装后分两次灌浆。灌注时应分三层进行，每层灌注高度宜为150～200mm，且不超过板高的1/3。插捣应密实，待其初凝后方可灌注上层水泥砂浆。
④没有及时进行养护。
【案例7-10】--玻璃幕墙与后置埋件
某旧建筑外装饰改造工程主立面采用隐框玻璃幕墙。原主体结构是6层钢筋混凝土框架结构，烧结普通砖填充墙。幕墙与主体结构采用后置埋件连接，每块埋件用4个M8膨胀型锚栓锚固。因为幕墙构造需要，在填充墙上也采用后置埋件连接。在施工前，施工单位在现场室内混凝土构件上埋置了2块后置埋件，并委托施工单位(集团公司)直属的有专业检测资质的检测中心对这2块后置埋件进行了检测，作为后置埋件检测的依据。
【问题】1、本工程选用的后置埋件的规格是否正确?为什么?
2、普通砖墙上是否可以作为幕墙的支承点?如必须在砖墙上设置支承点时，应采取什么措施?
3、为保证后置埋件与主体结构连接可靠，应对其进行何种检测?施工单位委托的检测单位可否承担本工程的检测任务?为什么?
4、检测的样本是否正确?为什么?
【参】1、不正确。采用后置埋件所用的M8锚栓直径太小，规范要求锚栓直径应通过承载力计算确定，并不得小于M10。
2、不可以。如因构造要求，必须在砖墙上设支承点时，应加设钢筋混凝土柱、梁等构件埋件作为支承点，并须经原建筑设计单位认可。
3、使用后置埋件应进行承载力(拉拔力)现场试验。施工单位(集团公司)下属的检测中心不可承担本工程的检测任务，因为有关文件规定，检测机构不得与所检测工程项目相关的设计、施工、监理单位有隶属关系或其他利害关系。
4、施工单位提供的检测样本不正确。因为：
（1）检测的样本是施工单位特地在室内埋设的后置埋件，没有代表性；
（2）检测的数量应根据不同的规格、型号按规范规定的比例在现场随机抽样检测。
【案例7-11】--幕墙密封胶
【背景】某寒冷地区城市8层商务楼幕墙工程，1～2层为花岗石幕墙，3～8层局部为明框玻璃幕墙。采用钢化中空玻璃，幕墙的开启扇采用隐框玻璃上悬窗。中空玻璃采用双道密封：第1道密封采用丁基热熔密封胶；第2道密封采用聚硫类中空玻璃密封胶。花岗石板材的弯曲强度进场后抽样进行复验合格。工程竣工三年后，有一扇幕墙开启扇玻璃坠落，幸未伤人。经现场检查，发现开启扇的玻璃下端未设置金属托条。
【问题】(1)中空玻璃加工的双道密封胶的品种是否正确?说明理由。
(2)本工程的花岗石板材还应对哪些性能指标进行复验?为什么?
(3)分析开启扇玻璃坠落的原因。
【参】(1)中空玻璃第1道密封胶的品种正确，第2道密封胶用于明框玻璃幕墙部分是正确的，但用于开启扇是错误的，应按照隐框玻璃幕墙的要求采用硅酮结构密封胶。理由是：聚硫类密封胶耐紫外线性能较差，容易老化，只能用于明框玻璃幕墙用的中空玻璃。因为明框玻璃幕墙的中空玻璃是镶嵌在铝合金框槽中，其密封胶缝照不到阳光，不易老化，而且玻璃镶嵌在框槽内，不会坠落；而隐框玻璃幕墙中空玻璃胶缝，经常受阳光照射，容易老化，所以应采用硅酮结构密封胶。
(2)还应对花岗石板材的耐冻融性能进行复验。根据规范要求，在寒冷地区应对石材的耐冻融性能进行复验。
(3)根据背景材料分析，开启扇坠落的主要原因：
①中空玻璃第2道密封胶使用错误，因为开启扇采用隐框构造，第2道密封应采用硅酮结构密封胶；
②开启扇下端未按规范要求设置不锈钢或铝合金托条。
【案例7-12】--玻璃板块制作安装
【背景】某高层建筑主楼半隐框、隐框玻璃幕墙施工前，幕墙玻璃板块安排在本公司专业生产车间制作，采用单组分硅酮结构密封胶粘结。制作车间的环境温度、湿度及制作工艺符合规范要求。制作完成后，在车间南面露天场地按照板块制作时间先后，分别集中堆放，自然养护。每批板块从制作完成日起养护7d后运往现场安装。玻璃板块安装后未进行隐蔽工程验收就进行嵌缝。经监理工程师提出，对已经嵌缝的部分板块进行剥露检查，发现板块同定点距离为350～450mm，大小不一，并采用自攻螺钉固定板块。
【问题】(1)指出玻璃板块制作安装过程中的错误，并说明理由和纠正措施。
(2)玻璃板块安装后，密封胶嵌缝前是否应进行隐蔽工程验收?说明理由。
(3)指出固定玻璃板块中的错误，并提出正确做法。
【参】(1)玻璃板块制作安装中的错误有两处：
①玻璃板块养护场所错误，不应在露天场所养护。理由和纠正措施：硅酮结构密封胶在完全固化前，其粘结拉伸强度是很弱的，因此，玻璃板块在打注结构胶后，应在温度20℃、湿度50％以上的干净室内养护。
②玻璃板块运输、安装时间错误。理由和纠正措施：单组分硅酮结构密封胶的固化时间较长，一般需14～21d，应待其完全固化后才能运输、安装。
(2)应进行隐蔽工程验收。理由：因为固定板块的压块和螺钉受的力很大，甚至比结构胶受的力还大。为保证板块安全，规范要求应对幕墙“隐框玻璃板块的固定”进行隐蔽工程验收。
(3)玻璃板块固定中的错误有两处：
①固定块之间的距离超过规范要求。正确做法：固定块距离应符合设计要求，并不得大于300mm。
②采用自攻螺钉固定错误。正确做法：应采用等截面螺钉或螺栓固定。
【案例7-13】--石材幕墙与全玻幕墙
某多层建筑综合楼幕墙工程，按抗震设防6度设计，檐口高20m，一～四层采用钢销式石材幕墙，底层采用全玻幕墙。石材幕墙采用火烧面石板，25mm厚，每块石板最大面积为l．2m2，石板与骨架采用钢销式连接。全玻幕墙高5．5m，采用非镀膜单层透明玻璃，面板玻璃l2mm厚，肋玻璃15mm厚，采用底部支承方式，面板与肋采用酸性硅酮结构密封胶嵌缝。
【问题】1、本工程是否可以采用钢销式石材幕墙?为什么?
2、指出并纠正石板大小和厚度不符合规范要求之处。
3、本工程全玻幕墙的玻璃板块是否可以采取底部支承方式?为什么?
4、玻璃面板与玻璃肋之问是否可以采用酸性硅酮结构密封胶嵌缝?为什么?
【参】1、可以。因为钢销式石材幕墙的钢销连接是一种薄弱连接，规范对其应用范围加以，规定其可以在非抗震设计或6度、7度抗震设计幕墙中应用，幕墙高度不宜大于20m。本工程檐口高20m，抗震设计6度，所以可以采用。
2、石板厚度25mm，每块面积1．2m2都超过了规范规定。规范规定石板厚度不应小于25mm，火烧石板的厚度应比抛光石板厚3mm；规范还规定钢销式石材幕墙的石板面积不宜大于1．0m2。、
3、不可以。因为玻璃面板的高度超过了一定限度，玻璃在自重作用下，面板和肋都处于偏心受压状态，容易损坏。所以规范规定，不同厚度的全玻幕墙，高度超过了一定限值时，应悬挂在主体结构上。本工程l2mm厚的全玻幕墙高度为5．5m，已超过了其4m的限值，故应采取悬挂结构。
4、可以。因为酸性硅酮结构密封胶对非镀膜单片玻璃不腐蚀，规范允许使用。
【案例9-1】--安全检查案例
某市建筑公司承建的工贸公司职工培训楼工程，地下一层;地上十二层，建筑面积24000 m2，钢筋混凝土框架结构，计划竣工日期为2006年8月8日。
2000年4月28日，市建委有关管理部门按照《建筑施工安全检查标准»等有关规定对本项目进行了安全质量大检查。检查人员在询问项目经理有关安全职责履行情况时，项目经理认为他已配备了专职安全员，而且给予其经济奖罚等权力，他已经尽到了安全管理责任，安全搞得好坏那是专职安全员的事;在对专职安全员进行考核时，当问到《安全管理检查评分表》检查项目的保证项目有哪几项时，安全员只说到了"目标管理"、"施工组织设计"两项.
检查结束后检查组进行了讲评，并宣布部分检查结果如下:（1）该工程《文明施工检查评分表》、《"三宝"、"四口"防护检查坪分表》、《施工机具检查坪分表》等分项检查评分表(按百分制)实得分为80分、85分和80分(以上分项中的满分在汇总表中分别占20分、10分和5分);(2)《起重吊装安全检查评分表》实得分为0分;(3)汇总表得分值为79分。
【问题】1、项目经理对自己应负的安全管理责任的认识全面吗?说明理由。
2、专职安全员关于《安全管理检查评分表》中保证项目的回答还应包括哪几项?
3、根据各分项检查评分换算成汇总表中相应分项的实得分。
4、本工程安全生产评价的结果属于哪个等级?说明理由。
【参】1、项目经理对自己应负的安全管理责任的认识不全面，因为项目经理对合同工程项目的安全生产负全面领导责任。它应认真落实施工组织设计中安全技术管理的各项措施，严格执行安全技术措施审批制度，施工项目安全交底制度和设备、设施交接验收使用制度。
2、安全保证项目还有安全生产责任制，分部工程安全技术交底，安全检查，安全教育。
3、文明施工费实得分16分，"三宝"、"四口"实得分是8.5分，起重吊装实得分是4分。
4、安全等级是不合格，应大于80分(有一项得分为0分，且汇总表得分值在80分以下不合格)。
【案例10-1】基坑支护安全
【背景】某商业广场工程，建筑面积31000m2，地下2层，地上6层，混凝土框架结构。由于该商业广场处于闹市区，不具备自然放坡施工条件，基坑开挖时采用了水泥土桩进行支护。施工期间，现场技术人员通过监测发现，在毗邻大街一侧的支护结构出现位移，并一直呈不断发展趋势，坑边混凝土施工便道也出现了一些不正常的开裂，于是向项目经理和项目总工进行了汇报，项目部经过技术论证，认为基坑支护安全存在巨大隐患，立即做出了停止施工指令，对支护结构进行了加固，避免了一场基坑坍塌事故的发生。
【问题】(1)什么样的基坑施工应采取支护措施?
(2)基坑坍塌以前会出现哪些迹象?
(3)水泥土桩支护结构位移超过设计估计值较多时，应采取什么措施予以处理?
【参】本案例主要考核对基坑支护安全控制要点的掌握程度。
(1)基坑深度较大，且不具备自然放坡施工条件的；地基土质松软，并有地下水或丰盛的上层滞水的；如果基坑开挖会危及邻近建、构筑物、道路及地下管线的安全与使用，施工时均应采取支护措施。
(2)主要迹象有：周围地面出现裂缝，并不断扩展；支撑系统发出挤压等异常响声；环梁或排桩、挡墙的水平位移较大，并持续发展；支护系统出现局部失稳；大量水土不断涌人基坑；相当数量的锚杆螺母松动，甚至有的槽钢松脱等。
(3)应采用水泥土墙背后卸载、加快垫层施工及垫层厚度和加设支撑等方法及时处理。
【案例10-2】--脚手架等安全
某医院门诊楼，位于市中心区域，建筑面积28326m2，地下1层，地上10层，檐高33．7m。框架剪力墙结构，筏板基础，基础埋深7．8m，底板厚度1100mm，混凝土强度等级C30，抗渗等级P8。室内地面铺设实木地板，工程精装修交工。2008年3月15日开工，外墙结构及装修施工均采用钢管扣件式双排落地脚手架。
事件一：2008年6月1日开始进行底板混凝土浇筑，为控制裂缝，拌制水泥采用低水化热的矿渣水泥，混凝土浇筑后1oh进行覆盖并开始浇水，浇水养护持续15d。
事件二：工程施工至结构4层时，该地区发生了持续2h的暴雨，并伴有短时六七级大风。风雨结束后，施工项目负责人组织有关人员对现场脚手架进行检查验收，排除隐患后恢复了施工生产。
事件三：2008年9月25日，地方建设行政主管部门检查项目施工人员三级教育情况，质询项目经理部的教育内容。施工项目负责人回答：“进行了国家和地方安全生产方针、企业安全规章制度、工地安全制度、工程可能存在的不安全因素四项内容的教育”。为此受到了地方建设行政主管部门的严厉批评。
事件四：室内地面面层施工时，对木搁栅采用沥青防腐处理，木搁栅和毛地板与墙面之间未留空隙，面层木地板与墙面之间留置了10mm缝隙。
【问题】1．事件一中，底板混凝土的养护开始与持续时间是否正确?说明理由。
2．事件二中，是否应对脚手架进行验收?说明理由。还有哪些阶段对脚手架及其地基基础应进行检查验收。
3．事件三中，指出不属于项目经理部教育的内容，项目经理部教育还应包括哪些内容?
4．事件四中，指出木地板施工的不妥之处，并写出正确的做法。
【参】1．事件一中，底板混凝土的养护开始时间正确，持续时间不正确。
理由：为了确保新浇筑的混凝土有适宜的硬化条件，防止在早期由于干缩而产生裂缝，大体积混凝土浇筑完毕后，应在12h内加以覆盖和浇水。对有抗渗要求的混凝土，采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d；采用矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土养护时间不得少于21d。
2．事件二中，应对脚手架进行验收。
理由：遇有六级及以上大风与大雨后就应进行检查和验收，事件中发生了持续2h的暴雨且伴有短时六七级大风，所以需要验收。
对脚手架及其地基基础应进行检查验收的其他阶段：
(1)基础完工后及脚手架搭设前；
(2)作业层上施加荷载前；
(3)每搭设完10～13m高度后；
(4)达到设计高度后；
(5)寒冷地区土层解冻后；
(6)停用超过1个月的。
3．事件三中，不属于项目经理部教育的内容：国家和地方安全生产方针、企业安全规章制度。项目经理部教育还应包括的内容，施工现场环境、工程施工特点。
4．事件四中，木地板施工的不妥之处以及正确的做法如下。
(1)不妥之处：对木搁栅采用沥青防腐处理。
正确做法：木搁栅应垫实钉牢。
(2)不妥之处：木搁栅与墙面之间未留空隙。
正确做法：木搁栅与墙面之间应留出30mm的缝隙。
(3)不妥之处：毛地板与墙面之间未留空隙。
正确做法：毛地板与墙面之间留出8～12mm的缝隙。
【案例10-3】--动火安全
焊工贾某、王某在市职业大学教学楼工地负责焊接一个4.5m×2m×1.5m的水箱。两人在当天完成了4/5的工作量，下班后为了赶进度、抢工期，工地负责人又临时安排了一名油工加班施工，将水箱焊好的部分刷上了防锈漆。因箱顶离屋顶仅有50cm高的间隔，通风不良，到第二天早上上班时，防锈漆根本就没有干。焊工上班后，工地负责人虽然明知水箱上的油漆未干，但因不愿误工，就又安排焊工继续施焊。作业过程中，贾某钻进水箱内侧扶焊，王某站在外面焊接，刚一打火没，轰的一声，水箱上的油漆发生了爆燃，王某、贾某顿时被火焰吞噬在内，事后随经救出，但两人均被深度烧伤，烧伤面积达25%。
【问题】1、请针对这起事故发生的原因，指出现场存在的主要问题有哪些？
2、请指出谁应对这起事故负主要责任。
3、施工现场现场定期安全检查应由谁来组织？
【参】1、现场存在的主要问题有：
（1）工地负责人没有严格按照焊接作业安全技术要求组织生产，合理安排工序，违章指挥，强令工人冒险作业。
（2）工地负责人在作业前没有对工人进行书面的安全技术交底。
（3）油漆作业和焊接作业不可以同时进行。
（4）没有严格执行动火审批和动火监护制度。
（5）动火作业前和动火过程中没有按要求进行安全检查。
（6）作业人员安全意识不强，违章作业。
2、工地负责人应对这起事故负主要责任。
3、施工现场定期安全检查应由现场项目经理亲自组织。
【案例10-4】--起重机吊运事故
某18层办公楼，建筑面积32 000 m2，总高度71 m，钢筋混凝土框架一剪力墙结构，脚手架采用悬挑铜管脚手架，外挂密目安全网，塔式起重机作为垂直运输工具，2006年11月9日在15层结构施工时，吊运钢管时钢丝绳滑扣，起吊离地20 m后，钢管散落，造成一面作业的4名人员死亡，2人重伤。
经事故调查发现: 1、作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔吊。钢管没有细扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。
2、专取安全员在事故发生时不在现场。
3、作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。
【问题】1、针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施?
2、指出本次事故的直接原因。
3、对本起事故，专职安全员有哪些过错?
4、指出该项目安全技术交底工作存在的问题。
【参】 1、针对现场伤亡事故，项目经理应采取的应急措施包括:
(1)迅速抢救伤员并保护好事故现场。
(2)组织调查组。
(3)现场勘查。
(4)分析事故原因，明确责任者。
(5)制定预防措施。
(6)写出调查报告。
(7)员工伤亡事故登记记录。
2、本次事故的直接原因:作业人员违规操作;专职安全员未在现场进行指导。
3、对本起事故，专职安全员存在的过错是没有在现场对作业进行严格安全的指导。
4、安全技术交底工作应该:安全技术交底工作在正式作业前进行，不但要口头讲解，而且应有书面文字材料，并履行签字手续，施工负责人、生产班组长、现场安全员三方各保留一份。而本案例中施工单位项目负责人没有详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求是不妥的。
【案例10-5】--高处作业安全
2002年1月12日，包工头何某接到某工地项目经理电话，要求帮助其拆除工地脚手架。13日上午，包工头何某带领其老乡5人前往工地，到工地与项目经理见面以后，便口头向5名老乡分配了一下任务。因来时匆忙，现场又没有富余的安全帽和安全带，5名工人没有就在没有佩带任何安全防护用具的情况下开始作业。接近中午12点钟左右，包工头何某想叫5人下来吃饭，5人中的一人准备移动位置时，突然站立不稳，从架子上摔了下来，现场人员立即将其送往医院，但因内脏大量出血，于14日凌晨死亡。事后经调查了解，死者本身患有高血压。
【问题】1、请简要分析这起事故发生的主要原因。
2、请问患有哪些疾病的人员不宜从事建筑施工高处作业活动？
3、何为“三宝”？何为“四口”？何为“十临边”？
4、请回答对高处作业有哪些基本安全要求。
【参】 1、主要原因有：（1）脚手架拆除作业没有制订施工方案。
（2）施工单位对拆除作业人员在上岗前没有进行安全教育和安全技术交底，也没有进行必要的身体检查。
（3）拆除作业人员非专业架子工，无证上岗，违章作业。
（4）施工单位和包工头均未为拆除作业人员提供安全帽、安全带和防滑鞋等安全防护用具。
（5）施工现场安全管理失控，对违章指挥、违章作业现象无人过问和制止。
2、凡患有高血压、心脏病、贫血、癫痫等疾病的人员不宜从事建筑施工高处作业活动。
3、“三宝”是指：安全网、安全帽、安全带。“四口”是指：楼梯口、通道口、电梯井口、预留洞口。“十临边”是指：基坑周边；尚未安装栏杆或栏板的阳台周边；无处脚手架防护的楼面与屋面周围边；分层施工的楼梯与楼梯段边；龙门架、井架、施工电梯或外脚手架等通向建筑物的通道两侧边；框架结构建筑的楼层周边；斜道两侧边；料台与挑平台周边；雨篷与挑檐边；水箱与水塔周边等。
4、高处作业安全控制的主要内容有：
（1）临边作业安全。
（2）洞口作业安全。
（3）攀登与悬空作业安全。
（4）操作平台作业安全。
（5）交叉作业安全。
【案例10-6】--安全与质量综合案例
某办公大楼由主楼和裙楼两部分组成，平面呈不规则四方形，主楼二十九层，裙楼四层，地下二层，总建筑面积81 650m2。该工程5月份完成主体施工，屋面防水施工安排在8月份。屋面防水层由一层聚氨酯防水涂料和一层自粘SBS高分子防水卷材构成。
裙楼地下室回填土施工时已将裙楼外脚手架拆除，在裙楼屋面防水层施工时，因工期紧没有搭设安全防护栏杆。工人王某在铺贴卷材后退时不慎从屋面掉下，经医院抢救无效死亡。
裙楼屋面防水施工完成后，聚氨酯底胶配制时用的二甲苯稀释剂剩余不多，工人张某随手将剩余的二甲苯从屋面向外倒在了回填土上。
主楼屋面防水工程检查验收时发现少量卷材起鼓，鼓泡有大有小，直径大的达到90mm，鼓泡割破后发现有冷凝水珠。经查阅相关技术资料后发现：没有基层含水率试验和防水卷材粘贴试验记录；屋面防水工程技术交底要求自粘SBS卷材搭接宽度为50mm，接缝口应用密封材料封严，宽度不小于5mm。
【问题】1、从安全防护措施角度指出发生这一起伤亡事故的直接原因。
2、项目经理部负责人在事故发生后应该如何处理此事?
3、试分析卷材起鼓的原因，并指出正确的处理方法。
4、自粘SBS卷材搭接宽度和接缝口密封材料封严宽度应满足什么要求?
5、将剩余二甲苯倒在工地上的危害之处是什么?指出正确的处理方法。
【参】1、外脚手架拆除之后未设临边防护栏和未设水平安全网。
2、（1）做好现场抢救工作；
（2）保护好事故现场；
（3）及时如实上报情况；
（4）积极配合事故调查；
（5）认真落实纠正措施和预防措施；
（6）妥善处理善后事宜。
3、（1）卷材起鼓原因分析：原因是在卷材防水层中粘结不实的部位，窝有水分和气体，当其受到太阳照射或人工热源影响后，体积膨胀，造成鼓泡。
（2）治理方法:①直径100 mm以下的中、小鼓泡可用抽气灌胶法治理，并压上几块砖，几天后再将砖移去即成。
②直径100~300 mm的鼓泡可先铲除鼓泡处的保护层，再用刀将鼓泡按斜十字形割开，放出鼓泡内气体，擦干水分，清除旧胶结料，用喷灯把卷材内部吹干;然后，按顺序把旧卷材分片重新粘贴好，再新粘一块方形卷材(其边长比开刀范围大100 mm)，压入卷材下；最后，粘贴覆盖好卷材，四边搭接好，并重做保护层。上述分片铺贴顺序是按屋面流水方向先下再左右后上。
③直径更大的鼓泡用割补法治理。先用刀把鼓泡卷材割除，按上一作法进行基层清理，再用喷灯烘烤旧卷材搓口，并分层剥开，除去旧胶结料后，依次粘贴好旧卷材，上铺一层新卷材（四周与旧卷材搭接不小于100 mm);然后，贴上旧卷材，再依次粘贴旧卷材，上面覆盖第二层新卷材；最后，粘贴卷材，周边压实刮平，重做保护层。
4、屋面防水工程技术交底要求自粘SBS卷材搭接宽度要求大于80 mm，接缝口应用密封材料封严，宽度不小于10 mm。
5、二甲苯具有毒性，对神经系统有麻醉作用，对皮肤有剌激作用，易挥发，燃点低，对环境造成不良影响。所以应将其退回仓库保管员。
【案例12-1】——现场综合案例
某施工企业承建的某综合楼建筑与装饰工程位于某城市商业的中心地段，17层，框架结构，筏板基础，建筑面积56000平方米，施工现场设有一大型材料堆场。运输道路沿着仓库和堆场进行布置，双车道宽度为6米。塔式起重机的起重高度、幅度及起重量都满足要求，使材料和机件可达到建筑物的任何使用地点。工地地面均做了硬化处理。临时水池、水塔设在用水中心和地势较高处，过冬的临时不管均埋在冰冻线以下，排水沟沿道路布置，纵坡不小于0.2％。
【问题】1、施工地是否要设消防车道？设置消防车道有什么具体要求？
2、简述施工总平面图设计的步骤。
3、电、气焊切割作业前，需办理什么证件？现场须做哪些消防准备工作？
4、施工过程中如何处理噪声扰民问题？
5、对于装饰装修工程，施工现场对易燃易爆材料有哪些要求？
【参】1、施工现场必须设置消防车道。本工程为20层办公楼，属高层建筑。故本工程的消防安全应按照现行《高层民用建筑设计防火规范》设置消防车道。 消防车道的具体要求：（参见前面）
2、施工总平面图的设计步骤： 引入场外交通道路→布置仓库→布置加工场和混凝土搅拌站→布置内部运输道路→布置临时房屋→布置临时水电管线网和其他动力设施→绘制正式的施工总平面图。
3、（1）电、气焊切割作业前，需办理现场施工动用明火的审批手续、操作证和用火证。
（2）电、气焊切割作业前，现场需作消防准备工作，按照现行《建筑工程施工现场用电安全规范》的相关规定执行。具体包括： ①动用明火前，要清理附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。
②施工现场必须采取严格的防火措施，指定负责人，配备灭火器材，确保施工安全。
③必须在顶棚内进行电、气焊作业时，应先与消防部门商定，妥善布置防火措施后，方可施工。
4、（1）施工前公布连续施工时间，向工程周围居民、单位作好解释工作；
（2）及时和建设单位主管工程的部门联系协商，取得业主主管部门的支持；
（3）及时和建设行政主管部门、当地派出所、环保部门、事处、等单位协商，取得这些部门的理解和支持；
（4）增加全体施工人员防噪音扰民的自觉意识，采取隔音、降噪措施，尽量施工噪音；
（5）凡强噪音施工，避开正常的休息时间；
（6）施工噪音超过标准值时，环保部门按要求测定噪音值，确定噪声对周围居民的影响程度、范围，并出具测定报告书；（7）建设单位对确定为施工噪声扰民范围内的居民，根据受噪声污染的程度，按有关要求跟业主协商给予适当的经济补偿。
5、（1）油漆、涂料、稀料必须集中存放，并远离施工现场，设专人管理，远离火源、配电箱、开关箱柜。
（2）油漆涂料施工现场不得动用电气焊等明火作业，同时应增加施工现场空气对流及有害有毒气体的排放。
【案例12-2】——噪音扰民
一大型写字楼项目位于城市中心地带，一期工程建筑面积300000㎡，框架剪刀墙结构，箱形基础。施工现场设置一混凝土搅拌站。由于工期紧，混凝土需用量大，施工单位实行“三班倒”连续进行混凝土搅拌和浇筑作业，周边社区居民对此意见很大，纷纷到现场质询并到有关部门进行投诉，有关部门对项目经理部进行了经济处罚，并责成项目进行了整改。
【问题】1、这是建筑工程施工中对环境造成的常见的不良影响之一。建筑业常见的重要环境影响因素有哪些？
2、影响人们正常生活和工作的环境噪声，按其来源分为哪几种？
3、请问《建筑施工场界噪声限值》）标准对建筑工程土石方施工阶段、打桩施工阶段、结构施工阶段和装修施工阶段的噪声限值是如何规定的？
4、项目经理部应如何处理噪声扰民问题？
【参】 1、建筑业常见的重要环境因素有：噪声、粉尘、废弃物（建筑垃圾和石棉瓦等危险废弃物）、废水、废气（装修阶段产生的气味等）、化学品等。
2、噪声按其来源主要分为四种：①工厂生产噪声；②交通噪声；③建筑施工噪声；④社会生活噪声。
3、《建筑施工场界噪声限值》标准规定：（1）土石方施工阶段白天施工不允许超过75dB，夜间施工不允许超过55dB。
（2）打桩施工阶段白天施工不允许超过85dB，夜间禁止施工。
（3）结构施工阶段白天施工不允许超过70dB，夜间施工不允许超过55dB。
（4）装修施工阶段白天施工不允许超过65dB，夜间施工不允许超过55dB。
4、应及时和建设单位主管工程的部门联系协商，取得业主主管部门的支持；及时和建设行政主管部门、当地派出所、环保部门、事处、等单位协商，取得这些部门的理解和支持；增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识，采取专门的隔音、降噪措施，尽量降低施工噪声；凡强噪声施工，避开正常的休息时间；施工噪声超过标准值时，环保部门按要求测定噪声值，确定噪声对周围居民的影响程度、范围，并出具测定报告书；建设单位对确定为施工噪声扰民范围内的居民，根据受噪声污染的程度，按有关要求跟业主协商给予适当的经济补偿。
【案例15-1】预付款与进度款的计算
某施工单位承包了某建筑安装工程施工任务，与业主签订了总承包合同。合同总价为800万元，工期为6个月。合同规定：
（1）主要材料和构件费的比重为60％。
（2）工程预付款为工程合同总价的20％。
（3）工程进度款逐月结算。
（4）工程质量保修金为合同总价的3％，在最后一个月一次扣留。
经业主的工程师代表签认的承包商各月实际完成的工程量见下表4-1(单位：万元)。
| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 实际完成工程量 | 150 | 120 | 180 | 150 | 100 | 100 |
【问题】1、工程进度款计算主要涉及哪两个方面?
2、本例的工程预付款为多少?从几月开始起扣?
3、该工程各月应签发的工程款为多少?
【参】1、工程进度款计算主要涉及两个方面：一个工程量的核实确认，二是单价的计算方法。
2、工程预付款：800×20%=160万元
工程预付款的起扣点：800—160/60%=533.33万元
第四个月累计完成工作量为：150+120+180+150=600万元>533.33万元，所以应从第四个月开始起扣工程预付款。
3、各月应签发的工程价款为：
1月：150万元
2月：120万元
3月：180万元
4月：150—(600-533.33)×60％＝110万元
5月：100—100×60％=40万元
6月价：100—100×60％-800×3％=16万元
【案例15-2】进度款与偏差计算
某建设工程业主与承包商签订了工程施工合同，合同工期4个月，按月结算，合同中结算工程量为20000m3,合同价为100元/m3。
承包合同规定：1、开工前，业主应向承包商支付合同价20%的预付款，预付款在合同期的最后两个月分别按40%和60%扣回；
2、保留金为合同价的5%，从第一个月起按结算工程款的10%扣除，扣完为止；
3、当实际累计工程量超过计划累计工程量的15%时，应对单价进行调价，调整系数为0.9；
4、根据市场情况，调价系数如表4-10所示；
表4-10工程调价系数
| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 调价 | 100% | 110% | 120% | 120% |
6．各月计划工程量与实际工程量如表4-11所示，承包商每月实际完成工程已经监理工程师签证确认。
表4-11各月计划工程量与实际工程量表单位：m3
| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 计划工程量 | 4000 | 5000 | 6000 | 5000 |
| 实际工程量 | 3000 | 5000 | 8000 | 8000 |
2、该工程的保留金是多少？
3、监理工程师每月应签证的工程款是多少？实际签发的付款凭证金额是多少？
4、分析各月的投资偏差是多少？总投资偏差是多少？
【参】合同价款=20000×100=2000000（元）=200（万元）
1、工程预付款=200×20%=40（万元）
2、保留金=200×5%=10（万元）
3、第一个月应签工程款=3000×100×（1-10%）=27（万元）
由于合同规定监理工程师签发的最低金额为50万元，故本月监理工程师不签发付款凭证。
第二个月应签工程款=5000×100×0.9×1.1=49.5（万元）
实际签发工程款=27+49.5=76.5（万元）
第三个月应签工程款=8000×100×1.2=96（万元）
实际签发工程款=96-40×40%-（10-3-5.5）=78.5（万元）
第四个月：累计计划工程量为20000m3，累计实际工程量为24000 m3
因为×100%=20%＞15%，所以第四个月支付工程款时应进行调价。
超计划15%工程量为：
24000-20000×115%=1000（m3）
单价调整金额=100×0.9=90（元/m3）
应签金额=[（8000-1000）×100+1000×90]×1.2=94.8（万元）
实签金额=91.8-40×60%=70.8（万元）
4、各月投资偏差如表4-12所示。
表4-12各月投资偏差表单位：万元
| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 拟完计划投资 | 40 | 50 | 60 | 50 |
| 已完实际投资 | 30 | 55 | 96 | 94．8 |
| 已完计划投资 | 30 | 50 | 80 | 80 |
| 投资偏差 | 0 | 5 | 16 | 14．8 |
【案例15-3】--价值工程
A房地产开发公司欲投资一栋住宅楼工程的建设，就本工程的设计方案，应考虑适用性（F1），环保节能性能（F2）、美观性（F3）、经济性（F4）、安全性（F5）和其他功能（F6），方案论证过程采取业主、咨询单位、设计单位综合评价的方法、三家单位意见的权重分别为50%、35%、15%，各方对F1～F6各个功能权重系数评分的相关信息资料如表4-26所示：
表4-26功能权重系数评分表
| 功能 | 业主 | 资询单位 | 设计单位 |
| F1 | 50 | 40 | 35 |
| F2 | 5 | 10 | 15 |
| F3 | 15 | 20 | 15 |
| F4 | 20 | 5 | 10 |
| F5 | 5 | 10 | 15 |
| F6 | 5 | 15 | 10 |
表4-27方案对功能满足程度评分结果表
| 功能 | 方案A | 方案B | 方案C | 方案D |
| F1 | 9 | 10 | 8 | 10 |
| F2 | 10 | 8 | 9 | 10 |
| F3 | 7 | 8 | 9 | 6 |
| F4 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| F5 | 9 | 9 | 10 | 8 |
| F6 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| 单方造价（元/㎡） | 420 | 450 | 430 | 440 |
2、计算成本系数。
3、计算功能评价系数。
4、计算价值系数。
5、根据价值工程理论选择最优方案。
【参】 1、功能权重系数：
K1==0.4425
K2==0.0825
K3==0.1675
K4==0.1325
K5==0.0825
K6==0.0925
2、成本系数：
CA==0.2414
CB==0.2586
CC==0.2471
CD==0.2529
3、功能评价系数
EA=0.4425×9+0.0825×10+0.1675×7+0.1325×8+0.0825×9+0.0925×7=8.43
EB=0.4425×10+0.0825×8+0.1675×8+0.1325×9+0.0825×9+0.0925×5=8.8225
EC=0.4425×8+0.0825×9+0.1675×9+0.1325×10+0.0825×10+0.0925×5=8.4025
ED=0.4425×10+0.0825×10+0.1675×6+0.1325×10+0.0825×8+0.0925×6=8.795
E=EA+EB+EC+ED=34.45
FA==0.2447
FB==0.2561
FC==0.2439
FD==0.2553
4、价值系数：
VA=FA÷CA=0.2447/0.2414=1.014
VB=FB÷CB=0.2561/0.2586=0.99
VC=FC÷CC=0.2439/0.2471=0.987
VD=FD÷CD=0.2553/0.2529=1.009
5、由价值系数计算结果得知，VB、VC均小于1，不予考虑；VA、VD大于1，VA＞VD。
因此，A方案为最优方案。
【案例19-1】--招投标
某重点工程全部由投资兴建。项目计划于2004年12月28日开工。该项目已列入地方年度投资计划，概算已经主管部门批准，征地工作尚未完成，施工图及有关技术资料齐全，现业主自行决定采取邀请招标方式。于2004年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月20－22日购买了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午４时是招标文件规定的投标截止时间，11月10日发出中标通知书。在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于10月18日下午5时才送达，原因是中途堵车；10月21日下午由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。
评标委员会成员共有7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。评标委员会于10月28日提出了评标报告。B、A企业分别综合得分第一、第二名。由于B企业投标报价高于A企业,11月10日招标人向A企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面合同。
【问题】1、企业自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。
2、C企业和E企业投标文件是否有效？分别说明理由。
3、请指出开标工作的不妥之处，说明理由。
4、请指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。
5、招标人确定A企业为中标人是否违规？说明理由。
6、合同签订的日期是否违规？说明理由。
【参】1、（1）企业自行决定采取邀请招标方式的做法不妥当。
（2）理由：根据《招标投标法》规定，省、自治区、直辖市确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目，要经过省、自治区、直辖市批准，方可进行邀请招标。因此，本案业主自行对省重点工程项目决定采取邀请招标的做法是不妥的。
2、（1）C企业和E企业投标文件无效。
（2）理由：根据《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。本案C企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此该投标文件应被拒收。
（3）理由：根据《招标投标法》和国家计委、建设部等《评标委员会和评标方法暂行规定》，投标文件若没有法定代表人签字和加盖公章，则属于重大偏差。本案E企业投标文件没有法定代表人签字，项目经理也未获得委托人授权书，无权代表本企业投标签字，尽管有单位公章，仍属存在重大偏差，应作废标处理。
3、（1）开标时间不妥。理由：根据《招标投标法》规定，开标应当在投标文件确定的提交投标文件的截止时间公开进行，本案招标文件规定的投标截止时间是10月18日下午4时，但迟至10月21日下午才开标，是不妥之处一；
（2）由当地招投标监督管理办公室主持开标不妥。理由：根据《招标投标法》规定，开标应由招标人主持，本案由属于行政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持，是不妥之处二。
4、（1）评标委员会成员构成不妥。 理由：根据《招标投标法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家，并规定项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会委员。一般而言公证处人员不熟悉工程项目相关业务，不适合担任评标委员会成员。本案中，招投标监督管理办公室人员和公证处人员担任评标委员会成员明显违反上述规定，是不妥的。
（2）技术、经济方面专家所占人数比例不妥。 理由：根据《招投标法》规定，评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。本案技术、经济等方面的专家比例为4/7，低于规定的比例要求。
5、 （1）招标人确定A企业为中标人违规。
（2）理由：根据《招标投标法》，在综合评分法中，能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的中标人的投标应当中标。本案中B企业综合评分是第一名应当中标，以B企业投标报价高于A企业为由，让A企业中标是违规的。
6、 （1）合同签订的日期违规。
（2）理由：根据《招标投标法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本案11月10日发出中标通知书，迟至12月12日才签订书面合同，两者的时间间隔已超过30天，违反了《招标投标法》的相关规定。
【案例19-2】--招投标与索赔综合
某投资公司建造一幢办公楼，采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2003年5月30日。该投资公司于2003年3月6日发出招标公告，共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2003年6月2日提交了投标保证金。开标会于2003年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选，最终确定第2家施工单位中标。投资公司总(甲方)与中标单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同，合同约定开工日期为2003年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件。
事件一：因拆迁工作拖延，甲方于2003年8月18日才向乙方提供施工场地，导致乙方A、B两项工作延误了2 d，并分别造成人工窝工6个和8个工日;但乙方C项工作未受影响。
事件二：乙方与机械设备租赁商约定，D项工作施工用的某机械应于2003年8月28日进场，但因出租方原因推迟到当月29日才进场，造成D工作延误1 d和人工窝工7个工日。
事件三：因甲方设计变更，乙方在E项工作施工时，导致人工增加14个工日，相关费用增加了1.5万元，并使施工时间增加了2 d。
事件四：在F项工作施工时，因甲方供材出现质量缺陷，乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并使H项工作时间延长1 d，人工窝工24个工日。
上述事件中，A、D、H三项工作均为关键工作，没有机动时间，其余工作均有足够的机动时间。
【问题】1、第5家施工单位提交投标保证金的时间对其投标文件产生什么影响?为什么?
2、第4家施工单位撤回投标文件，招标方对其投标保证金应如何处理?为什么?
3、上述招标投标过程中，有哪些不妥之处?请说明理由。
4、乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。
5、合同约定人工费标准为30元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元工日;施工管理费、利润等均不予以补偿。在该工程中，乙方可得到的合理费用索赔有哪几项?费用索赔额是多少?
【参】1、投标文件应作废标处理。因为第5家施工单位没有在规定的时间内提交投标保证金。
2、第4家施工单位在投标截止时间前撤回投标文件，招标方应该退回投标保证金。因为投标单位可以在投标截止时间前撤回投标文件，招标单位无权没收其投标保证金。
3、不妥之处主要有以下几点。
(1)开标会由该项省建委主持不妥。因为开标会一般由业主及其委托的招标代理机构(公司)主持，而省建委是建设主管部门。
(2)投标截止日期和开标时间不是同一时间不妥。因为根据招标投标法规定，投标截止日期和开标应是同一时间。
4、事件一:可向甲方提出费用索赔和工期索赔。因为造成A、B工作延误是甲方原因造成的。可索赔A、B两项工作的窝工费及关键工作A的工期延误，B工作为非关键工作未受到影响不予工期索赔。
事件二:不可以向甲方提出费用和工期索赔。因为D项工作的工期延误及人工窝工费用是由于施工单位原因造成的属施工单位责任。
事件三:可向甲方提出费用索赔。因为乙方费用的增加是由甲方设计变更造成的，但因E工作是非关键工作，不可向甲方提出工期索赔。
事件四:可向甲方提出费用和工期索赔。因为乙方F、H工作费用的增加及H关键工作工期的延长都是甲方原因造成的。
5、费用索赔额=(6+8+24)*18+（14+6)*30+15000+1 000=17 284元。
【案例20-1】--变更与索赔
某住宅楼工程地下1层，地上18层，建筑面积22800m2。通过招投标程序，某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期400d。施工中发生了以下事件。
事件一：发包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前60d竣工。
事件二：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费，但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致全面停工2d。
事件三：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭，并及时办理了合法变更手续，总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。
事件四：在工程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元，临时设施修复及停窝工损失费178000元的索赔资料，但发包方拒绝签认。
【问题】1．事件一中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法?说明理由。
2．事件二中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。
3．事件三中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。
4．事件四中，总承包方提出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。
【参】1．事件一中，发包方以通知书形式要求提前工期不合法。
理由：发包方要求提前工期，属于合同变更，不属于设计变更。合同当事人欲变更合同须征得对方当事人的同意，发包方不得任意压缩合同约定的合理工期。
2．事件二中，作业班组直接向总承包方讨薪合法。
理由：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订的合同属于无效合同。
3．事件三中，发包方拒绝签认设计变更增加费是违约的。
理由：总价合同也称作总价包干合同，即根据施工招标时的要求和条件，当施工内容和有关条件不发生变化时，业主付给承包商的价款总额就不发生变化。本案例的施工内容发生了变化，合同价款总额也应当发生变化，承包方要求追加设计变更增加费用是合理的。
4．事件四中，总承包方提出的各项请求是否符合约定以及理由如下。
(1)玻璃实际修复费用的索赔请求符合约定。
理由：不可抗力发生后，工程本身的损害所造成的经济损失由发包方承担。
(2)临时设施损失费的索赔请求符合约定。
理由：不可抗力发生后，工程所需的清理、修复费用由发包方承担。
(3)停窝工损失费的索赔请求不符合约定。
理由：不可抗力发生后，停窝工损失由承包人承担。
【案例20-2】--合同计价形式
【背景】A、B两工程施工中发生了如下情况：
1、A工程签订合同时图纸未完成，工程量难以确定，双方拟采用总价合同以减少风险。合同规定：
（1）乙方按业主批准的施工组织设计组织施工，乙方不承担延期责任和费用增加责任。
（2）甲方向乙方提供地质和地下管网资料，供乙方参考使用。
（3）乙方总包，不得转包，可以分包，分包单位可以再次分包。
2、B工程合同在进行到10个月时，业主根据文件精神要求暂停施工，承包商要求业主补偿损失。复工后，遭遇台风袭击，使工期拖延2个月，业主要求承包商承担延期造成的经济损失并赶工。
【问题】（1）A工程合同形式是否妥当，为什么？
（2）合同条款中有哪些不妥？为什么？
（3）施工合同按计价方式如何分类？
（4）B工程的合同执行中出现的问题应如何处理。
【参】1．（1）A工程的合同形式不妥当。
（2）总价合同适合以下项目：
①前期工作充分、扎实，设计图纸完整，工程范围、内容明确。
②工程量小、结构简单、工期短的中小型项目。
③招标时留给承包商的时间相对充足。
④合同条件公平、合理。
（3）本案例中，工程签订合同时图纸未完成，工程量难以确定，使用总价合同乙方的风险太大，所以不适合采用总价合同，适合采用单价合同。
2．合同条款中些不妥之处有：
（1）合同条款中“乙方按业主批准的施工组织设计组织施工，乙方不承担延期责任和费用增加责任”不妥当。因为，业主（或工程师）批准乙方的施工组织设计，并不免除乙方施工组织设计本身的缺陷而造成的延期责任和费用增加责任。
（2）合同条款中“甲方向乙方提供地质和地下管网资料，供乙方参考使用”不恰当。因为，根据施工合同示范文本，甲方有义务向乙方提供地质和地下管网等相关资料，作为乙方的施工依据，并且对资料的正确性、准确性负责。
（3）合同条款中“允许分包单位再次分包”不妥当。因为，建筑法明确规定“禁止分包单位将其承包的工程再分包”。
3．合同按计价方式的不同分为：固定价格合同、可调价格合同、成本加酬合同三种。
4．第一种情况：由于变化或后续法规变化，业主不承担经济责任，但是工期可予延长。
第二种情况，由于是不可抗力，业主不承担违约和经济损失补偿责任。承包商不承担工期拖延的经济责任；业主应允许工期顺延。
【案例20-3】--工程分包
【背景】某房地产开发公司甲在某市老城区参与旧城改造建设，投资3亿元，修建1个四星级酒店，2座高档写字楼，6栋宿舍楼，建筑周期为20个月，该项目进行了公开招标，某建筑工程总公司乙中标，甲与乙签订工程总承包合同，双方约定：必须保证工程质量优良，保证工期，乙可以将宿舍楼分包给其下属分公司施工。乙为保证工程质量与工期，将6楼宿舍楼分包给施工能力强、施工整体水平高的下属分公司丙与丁，并签订分包协议书。根据总包合同要求，在分包协议中对工程质量与工期进行了约定。
工程根据总包合同工期要求按时开工，在实施过程中，乙保质按期完成了酒店与写字楼的施工任务。丙在签订分包合同后因其资金周转困难，随后将工程转交给了一个具有施工资质的施工单位，并收取10%的管理费，丁为加快进度，将其中1栋单体宿舍楼分包给没有资质的农民施工队。
工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现丁施工的宿舍存在质量问题，必须进行整改才能交付使用，给甲带来了损失，丁以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是实际施工人为由推卸责任，甲遂以乙为第一被告、丁为第二被告向起诉。
【问题】1．丙与丁的行为是否合法？各属于什么行为？
2．丁施工的宿舍存在质量问题，这起事件应该由谁来承担责任？为什么？
3．违法分包行为主要有哪些？
【参】1．不合法。丙的行为属于非法转包行为，丁作为分包单位，将工程再分包给没有资质的农民施工队，属违法分包行为。
2．乙和丁应对丁施工的工程质量问题向甲承担连带责任。
因为乙与丁之间是总包与分包的关系，根据《合同法》与《建筑法》的规定，总包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包的工程质量承担连带责任。
3．违法分包行为为主要有
（1）分包给不具资质的单位；
（2）总包合同未约定，又未经建设单位认可，进行分包的；
（3）总包将主体工程分包的；
（4）分包商再分包的。
【案例20-4】--网络图与索赔
【背景】乙方与甲方签订了施工合同，工期38天。规定提前一天奖5000元，拖后一天罚8000元。乙方向甲方提交的网络计划如下图，获甲方批准。施工中发生以下情况：
（1）A工作因发现软弱地基进行处理，作业时间延长3天。
（2）B工作因设计有问题，虽已施工，但甲方要求返工，作业时间延长2天。
（3）C工作施工时，因施工机械故障，作业时间延长2天。
（4）E工作施工时，因施工质量问题返工处理，作业时间延长1天。
（5）F工作因甲方供应的材料质量差，作业时间延长4天。
（6）H工作采取加快措施，作业时间缩短2天。
【问题】1．找出该计划的关键线路。
2．请分析，哪项可以得到工期索赔？
3．如果在工程完工时进行索赔，可索赔工期多少天？
4．由于上述变化，工期变为多少天？工期延长了多少天？
5．奖罚多少金额？
【参】1．关键线路为A-C-E-H-K。
2．（1）A工作在关键线路上，作业时间延长的责任应由甲方承担，可有索赔3天的权利。
（2）B工作作业时间延长，不是乙方的原因造成的，但是延长的时间小于总时差（8天），故不能索赔工期。
（3）C工作、E工作的作业时间延长，责任是乙方的，故没有索赔权利。
（4）F工作虽延长了4天，是甲方的原因，但因为是非关键工作，延长的时间小于总时差（20天），：不影响工期，故不能索赔。
（5）H工作加快2天，在关键线路上，可缩短工期2天。
3．可索赔工期3天。
4．计划工期为38天，工期总共延长的天数是：（3+2+1）-2=4天。变化后总工期变为：38+4=42（天）。
5．乙方要向甲方支付4-3=1（天）的罚款，计8000元。
【案例20-5】--实际进度前锋线
【背景】某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示（时间单位:周）。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单（部分）见下表。
工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件：
事件1:A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840 m3，工作持续时间未变；
事件2:B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25%。
事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20%，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5 000元。
事件4：施工中发现地下文物，导致D工作作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班斑。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。
【问题】1、根据第4周末的检查结果，在图上绘制实际进度前锋线，逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。
2、施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少?
3、事件3中C工作发生的费用如何结算?
4、前4周施工单位可以得到的结算款为多少元?
【参】1、根据第4周末的检查结果，实际进度前锋线如下图所示。
分析B,C,D三项工作的实际进度对工期的影响及其理由。
（1）B工作拖后1周，不影响工期。
理由：B工作总时差有1周，B正好拖延1周，不影响总工期。
（2）C工作拖后1周，不影响工期。
理由：C工作总时差有3周，C工作拖后1周，不影响总工期。
（3）D工作拖后2周，影响工期2周。
理由：D工作为关键工作。
2、（1）事件2不能索赔费用。
理由：异常恶劣气候属于不可抗力，根据不可抗力的索赔原则，施工单位不可以就施工机械损坏和人员窝工提出费用索赔。
（2）事件4可以索赔费用。
理由：施工中发现地下文物，不是一个有经验的承包商所能合理预见的，属于业主应承担的责任。
（3）施工单位可获得的索赔费用为4台班×100元/台班+1200元＝1 600元。
3、事件3中C工作发生的费用不予结算，因施工单位对C工作的费用没有报价，故认为该项费用已分摊到其他相应项目中。
4、前4周施工单位可以得到的结算款为349600元。
A工作可以得到的结算款：840 m3×300元/m3=252000元
B工作可以得到的结算款：1200 m3×25%×320元/m3=96000元
D工作可以得到的结算款：4台班×100元/台班十1200元=1600元
合计：252000+96000+1600=349600元。
【案例20-6】--网络图与横道图结合
某办公楼工程，建筑面积5500m2，框架结构，柱基础，上设承台梁，柱基础埋深为1.5m，地质勘察报告中基础地基持力层为中砂层，基础施工钢材由建设单位供应。基础工程施工分为两个施工流水段组织流水施工r根据工期要求编制了工程基础项目的施工进度计划，并绘出施工双代号网络计划图，如下图所示。
在工程施工中发生如下事件。
事件一：土方2施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理，工期延误6d。
事件二：承台梁1施工中，因施工用钢材未按时进场，工期延期3d。
事件三：基础2施工时，由于施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延期5d。
【问题】1．指出基础工程网络计划的关键线路，写出该基础工程计划工期。
2．针对本案例上述各事件，施工总承包单位是否可以提出工期索赔，并分别说明理由。
3．对索赔成立的事件，总工期可以顺延几天?实际工期是多少天?
4．上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变，如有改变，请指出新的关键线路，并在答题卡上绘制基础工程施工实际进度横道图。
【参】1．基础工程网络计划的关键线路为①→②→③→④→⑤→⑥，该基础工程计划工期为：(3+7+7+3)d=20d。
2． 事件一：可以提出工期索赔，索赔工期=(6-4)d=2d。
理由：发现软弱土层不是一个有经验的承包商所能合理预见的，属于业主应承担的责任。虽然土方2不是关键工作，但其延误的工期6d已超过其总时差4d，因此可以提出工期索赔2d。
事件二：不可以提出工期索赔。
理由：虽然甲供钢材未按时进场属于业主的责任，但承台梁1不是关键工作，且其延期3d未超过其总时差4d，所以不可以提出工期索赔。
事件三：不可以提出工期索赔。
理由：因质量事故返工而造成的基础2延期，是施工单位自身原因造成的，属于施工总承包单位应承担的责任，所以不可以提出工期索赔。
3．对索赔成立的事件，总工期可以顺延2d。
实际工期=(3+9+12+3)d=27d。
4．上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路发生了改变，新的关键线路为①→②→④→⑤→⑥。
基础工程施工实际进度横道图如下：
(上述事件发生后，基础工程各工序的最早开始、最早完成时间变为下图所示)
【案例20-7】--网络图与索赔
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同，合同工期为41周。合同约定，工期每提前(或拖后)1 d奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划，并得到甲方的批准。该网络进度计划如图1-12所示。
图1-12网络进度计划
施工过程中发生了如下事件。
事件一：在基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质复查，配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案，乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3 d，人工窝工15个工日。
事件二：辅楼施工时，因某处设计尺寸不当，甲方要求拆除已施工部分重新施工因此造成增加用工30个工日，材料费、机械台班费计2万元，辅楼主体工作拖延1周。
事件三：在主楼主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该工作工期延长3 d。
事件四：因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格，甲方令乙方重新购买因此造成该项工作多用人工8个工日，该项工作工期延长4天，材料损失费1万元。
事件五：鉴于工期较紧，经甲方同意，乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施，使得该项工作缩短了1周，该项技术组织措施费0.6万元。
其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
【问题】1、该网络计划中哪些工作是主要控制对象(关键工作)，计划工期是多少?
2、针对上述每一事件，分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
3、该工程可得到的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少?
4、合同约定人工费标准是30元/工日，窝工人工费补偿标准是18元/工日，该项工程相关直接费、间接费等综合取费率为30%。在工程清算时，乙方应得到的索赔款是多少?
【参】1、该网络计划中，主要控制对象有基础工程、主楼主体、设备安装、装饰装修。计划工期为41周。
2、事件一:可提出费用和工期索赔。因为地质条件变化是甲方应承担的责任。由此产生的费用及关键工作工期延误都可以提出索赔。
事件二:可提出费用索赔。因为乙方费用的增加是由甲方原因造成的，可提出费用索赔;而该项工作为非关键工作，工期延误1周不会影响到整个工期，不应提出工期索赔。
事件三:不应提出任何索赔。因为乙方的窝工费及关键工作工期的延误是乙方自身原因造成的。
事件四:不应提出索赔。因为室外工程管线材料质量不合格是乙方自身的原因造成的，由此产生的费用和工期延误应由自己承担。
事件五:不应提出任何索赔。因为乙方采取的加快施工的技术措施是为了赶工期做出的决策，属于自身原因。
3、（1）该工程可得到的工期补偿为3 d。
（2）综合上述事件：关键工作中，基础工程延误3d（甲方原因），主楼主体延长3 d（乙方原因），装饰装修缩短1周。非关键工作中，辅楼工程延误1周（乙方原因），室外工程延误4d（乙方原因）。非关键工作的工期拖延对总工期无影响，总工期缩短了4 d，故工期奖励对应的天数为4 d，工期奖励款为4天×2500元/天=10000元。
4、乙方应得到的索赔额为（只有在事件1和事件2中，乙方才能够得到费用索赔额）：（15工日*18元/工日+40工日*30元/工日+50000元+20000元)*（1+30%)=92 911元。
【案例21-1】--施工平面图与消防
【背景】某建筑工程位于市区，建筑面积22000m2，首层平面尺寸为24m×120m，施工场地较狭小。开工前，施工单位编制了施工组织设计文件，进行了施工平面图设计，其设计步骤如下：布置临时房屋--，布置水电管线--布置运输道路--确定起重机的位置--确定仓库、堆场、加工场地的位置—计算技术经济指标。施工单位为降低成本，现场设置了3m宽的道路兼作消防通道。现场在建筑物对角方向各设置了1个临时消火栓，消火栓距离建筑物4m，距离道路3m。
【问题】(1)该单位工程施工平面图的设计步骤是否合理?正确的设计步骤是什么?
(2)该工程的消防通道设置是否合理?试说明理由。
(3)该工程的临时消火栓设置是否合理?试说明理由。
【参】(1)不合理。合理的施工平面图设计步骤是：确定起重机的位置→确定仓库、堆场、加工场地的位置→布置运输道路→布置临时房屋→布置水电管线→计算技术经济指标。
(2)不合理。因为根据规定，消防通道宽度不得小于4m。
(3)不合理。根据规定，消火栓间距不大于120m；距离拟建房屋不小于5m，也不大于25m；距离路边不大于2m。
【案例22-1】--现场用电安全
【背景】某土建工程，建筑面积2000m2，砖混结构，地上3层。现场施工期间设备总用电量为49kW，现场总配电箱下设1号、2号两个分配电箱，1号分配电箱主要负责给一台木工及两台钢筋加工机械配电，2号分配电箱主要负责给一台砂浆搅拌机配电，生活区照明由2号配电箱供电，现场施工照明由l号分配电箱供电。现场安装电焊机一台，由其电源线直接引至1号分配电箱。
【问题】(1)该项目临时用电工程是否需要编制施工组织设计?为什么？
(2)该现场临时用电配电系统是否存在错误?请指出，并写出正确的做法。
【参】本案例主要考核对现场临时用电工程施工组织设计编制及系统配电有关要求的掌握程度。
(1)需要编制施工组织设计。
因为施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计。
本案例共有5台用电设备。（一台木工加工机、2台钢筋加工机、1台砂浆搅拌机、1台电焊机），故需要编制施工组织设计。
(2)存在错误。错误一：照明用电由动力分配电箱配电。正确的做法：现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路，动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。 错误二：电焊机电源线直接引至1号分配电箱。正确的做法：施工现场所有用电设备必须有各自专用的开关箱。
【案例22-2】--现场用电安全
【背景】某工程正在进行厂房通道混凝土地面施工，通道地面按宽度分为南北两段施工。某日夜间零点左右时，地面作业需用滚筒进行碾压抹平，但施工区域内有一活动操作台(用钢管扣件组装)影响碾压作业进行，于是由3名作业人员推开操作台。但由于工地的电气线路架设混乱，再加上夜间施工只采用了局部照明，推动中挂住电线推不动，便用钢管撬动操作台，从而将电线绝缘损坏，导致操作台带电，3人当场触电死亡。经事后调查发现，该操作台外壳没有按规定做接零保护，现场总配电箱中未设置初级漏电保护器，开关箱中的漏电保护器已失灵。
【问题】(1)请结合本案例说出，何为接零保护，何为“三级配电”，何为“两级漏电保护”?
(2)请结合本案例指出三级安全教育的内容是什么?
【参】(1)所谓接零保护就是指在1kVA以下调压器中性点直接接地的电网中，一切电气设备正常情况下不带电的金属外壳以及和它相连接的金属部分与零线作可靠的电气联接。
临时用电配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱，变压器或外电电源引入现场总配电箱，总配电箱下设分配电箱，分配电箱下设开关箱，开关箱用来控制用电设备，从而形成“三级配电”模式。
施工现场临时用电回路和设备必须要加装两级漏电保护器，实现触漏电“两级漏电保护”系统。总配电箱中应加装总漏电保护器，作为初级漏电保护，末级漏电保护器必须装配在开关箱内。
(2)三级安全教育是指公司、项目经理部、施工班组三个层次的安全教育。教育的内容、时间及考核过程要有记录。
公司教育内容：国家和地方有关安全生产的方针、、法规、标准、规范、规程和企业安全规章制度。
项目经理部教育内容：工地安全制度、施工现场环境、工程施工特点及可能存在的不安全因素。
施工班组教育内容：操作规程，安全注意事项。
【案例24-1】——现场消防管理
某建筑工程，地下一层，地上16层，总建筑面积28000㎡，首层建筑面积2400㎡，建筑红线内占地面积6000㎡，该工程位于闹市中心，现场场地狭小。
施工单位为了降低成本，现场只设置了一条3m宽的施工道路兼作消防通道，现场平面呈长方形，在其斜对角布置了两个临时消火栓，两者间相距86米，其中一个距拟建建筑物3m，另一个距路边6m。
为了迎接上级单位检查，施工单位临时在工地大门入口处的临时围墙上悬挂了“五牌”、“二图”，检查小组离开后，项目经理立即派人将之拆下运至工地仓库保管，以备再查时用。
【问题】1．该工程设置的消防通道是否合理？请说明理由。
2．该工程设置的临时消火栓是否合理？请说明理由。
3．该工程还需考虑哪些临时用水？在该工程临时用水总量中，起决定性作用的是哪种临时用水？
4．该工程对现场“五牌”、“二图”的管理是否合理。请说明理由。
【参】1、不合理。尽管场地狭小，消防通道设计宽度不应小于4m。
2、不合理。其中一个消火栓距拟建房屋3m，不符合距拟建房屋不小于5m，不大于25m的规定。另一个消火栓距路边3m，不符合距路边不大于2m的规定。
3、还需要以下几种类型临时用水：现场施工用水、施工机械用水、施工现场生活用水（由于场地狭小，生活区生活用水可不答）。该工程临时用水总量中，起决定性作用的是消防用水。
4、不合理。理由是：“五牌”、“二图”应长期固定在施工现场入口处的醒目位置，而不是临时悬挂。
Copyright © 2019-2025 51dongshi.net 版权所有
违法及侵权请联系：TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com 本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务
