2017版建设工程施工合同示范文本GF-2017-0201-...

2017版建设工程施工合同示范文本GF-2017-0201-...

一、合同双方

甲方：（施工单位全称、地址、法定代表人姓名及职务、联系电话、邮政编码等信息）

乙方：（建设单位全称、地址、法定代表人姓名及职务、联系电话、邮政编码等信息）

二、合同标的

建设工程的名称、工程地点、建设规模及工程内容、设计、施工及验收标准等详细内容。

三、合同价格

工程合同总价、计价方式、支付方式、约定的工程金额的支付时间、支付方式、进度款支付、补偿金等相关条款。

四、工期和履约保证

工期与开工及竣工时间、罚款及赔偿、质保付款、质保期等相关条款。

五、施工条件

建设单位承担的施工条件及义务、施工单位承担的施工条件及义务、临时配套工程、施工保障措施等相关内容。

六、质量保证

施工单位承担的质量保证责任、验收标准、质量检测等内容。

七、工程变更、索赔与解决争议

工程变更变更之前之后工程合同总价、索赔及解决争议、仲裁、管辖等相关条款。

八、违约责任

合同违约责任及赔偿标准的相关条款。

九、合同终止

合同终止的情形、终止之后的处理等相关内容。

十、其他

本合同未涉及的约定等其它权利及义务的约定。

本文档所涉及简要注释如下：

工程合同总价：指工程合同金额总计，包括施工图设计及设备供应等全部费用，以元为单位计算。

罚款及索赔：是指当甲方或乙方违反合同规定，导致损失的费用进行赔偿的条款。

计价方式：指工程付款的计算方式，包括目录计价、定额计价和计时计价。

验收标准：指工程验收时所参照的标准，由地方或相关部门依法制定或认可的质量验收标准。

补偿金：是指施工单位因本合同下被要求采取的变更措施或加班等而产生的经济损失，或者施工单位为保证合同履约，被要求采取的其他措施所支付的费用。

质保期：是指施工单位在竣工验收合格后，对竣工验收合格的部分承担质量保证的期限，一般为合同确认后一年。

管辖：指在合同中对因尽职人员引发的纠纷应通过司法途径解决，约定仲裁时仲裁地有争议，则应该提起诉讼的管辖地，一般是乙方所在地。

本文档所涉及的法律名词及注释如下：

《建筑法》：中华人民共和国颁布的建筑领域的基本法律。

《招标投标法》：中华人民共和国颁布的全国招标投标活动的基本法律， 法律用语较多，约定了和省、市、县级招标定点管理机构及其职责。

《建筑市场信用管理条例》：全国建筑行业管理综合信息服务平台（MIC）公布和发布的，用于规范市场行为、维护建筑市场秩序的法律法规。

《合同法》：《中华人民共和国合同法》是中华人民共和国全国人民代表大会通过的一部全面规划和规范各类合同设立、效力、变更、履行、违约等实践规则的基本法律。

《建设工程施工合同基本条款》：中国工程建设标准化协会发布的规范性文献，以全面规范建设工程施工合同的编制和执行为目的，是建立规范的建设工程合同体系的基本文件。