施工合同机械费

  发包单位：                           

  施工单位：                         

      年     月     日

建设工程施工合同

发包人：                              （以下简称甲方）

承包人：                              （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》，本着遵循公平互利和诚实信用、等价有偿的原则，协商一致，自愿签订本合同，并严格履行。

1、工程名称：                                   

工程地点：                                   

工程内容：工程桩                     ，桩长                              ，桩数以实际发生为准。

2、工 期：自开钻之日起，有效工期   天。

3、工程质量：

工程根据施工图纸和设计要求，按照国家颁发的建筑桩基技术规范JGJ94-2008进行质量验收。

4、工程造价：桩基础砼工程    元/m3, 结算办法按实际桩长计算。最终结算以实际完成工程量为准。

5、承包形式:机械费（钻机和砼泵）

6、拨款与结算办法：                                  

7、材料供应：甲方负责。

8、设备供应：乙方负责。

9、甲方责任：

9.1、办理施工合同和开工手续。

9.2、组织图纸会审，向乙方进行图纸、技术交底，提供施工图纸１份和有关技术资料（施工场地地质、地下管网线路）各一份。负责定位放线及施工全套内业整理。

9.3、委派现场施工代表，进行协调处理、检查、验收等事宜。提供乙方所需的指令，对乙方的请求、通知和意见等以书面形式在回执上签署意见。

9.4提供施工现场的“三通一平”（即水通、电通、道路通和场地平整），提供施工用电（电量不小于315KW，每台桩机设单独空气开关，容量不小于400A）及暂设。施工现场主要交通干道要满足施工运输线路、管路接至施工设备行走范围30米以内和设备行走施工的需要，并保证施工期间畅通。场地平整坚实，地上、地下障碍物必须在总平面图上明确指出（如上、下水，煤气管道，防空洞，旧基础，电缆等）无明显标志施工造成的损失由甲方负责。 

9.5甲方按照约定的时间要求提供场地、资金、技术资料等。有下列情况之一者，乙方可以顺延工程日期，并由甲方赔偿停工、窝工的损失。

9.5.1、由于不按规定时间付款及提供材料，造成影响施工进程或停工时。

9.5.2、设计变更，修改方案，造成工程不能正常进行。

9.5.3、地质资料与实际土质有重大偏差。

9.5.4、因水、电、路、场地恶劣天气不能正常施工等原因影响时。

9.5.5、因甲方原因不能履行合同条款时。

9.5.6、相邻建筑的影响及受或居民干忧时。

9.5.7、如甲方拖延付款所造成的损失由甲方负责。

9.5.8  垂直运输土方不及时，影响施工时。

在上述情况发生后24小时内乙方以书面形式通知甲方代表，甲方代表收到后24小时内未作答复视为已经批准。

10、乙方责任：

10.1、合同签订后，必须严格履行合同条款，组织施工机械、设备、人员进场施工。

10.2、施工前编制施工组织设计（或施工方案），报送甲方审批后，按施工方案进行施工。

10.3、参加图纸会审，提供施工记录一份。

10.4、在甲方现场代表统一领导下组织施工，保质按期的完成本项工程任务，重要事项双方均留有痕迹确保施工顺利进行。

10.5、做好现场安全防护工作，由乙方施工所造成的安全事故由乙方负责。

11、双方一般责任

11.1、如甲方拖延付款、或因甲方拒绝或拖延签证，乙方有权停工，停工全部损失由甲方负责。

11.2、甲方代表的指令、通知由本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。甲方代表的口头指令确认。因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担。

11.3、甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需的指令、批准、图纸并履行约定的义务，否则乙方在24小时内不予书面答复视为已经答复，应承担由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失。

11.4甲方可以委托监理部分或全部行使合同中甲方代表的权利履行甲方代表的职责，但无权解除合同中乙方的义务。

11.5、乙方的要求、请求和通知，以书面的形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

11.6乙方按甲方代表批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令、要求组织施工。

12、本合同末尽事宜，发生时双方另议。

13、因履行本合同发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，提交黑龙江省建设委员会经济处仲裁。

14、本合同签订后每页双方加盖公章不得随意更改，如需要更改必须经双方加盖公章有效，单方无效。

15、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

总 包 人：　　　　　                 分 包 人：

法人代表：　　　　                   法人代表：

法人代表委托人：　                   法人代表委托人：

　　　　　　                     年　　月　　日