2020年一级建造师考试真题及答案合集

　　1.中国特色社会主义法律体系以为统帅，以相关法、民法商法等多个法律部门门的法律为主干，由( )等多个层次的法律规范构成。

　　A.、法律、部门规章

　　B.刑法、民法、经济法

　　C.法律、行规、地方性法规

　　D.、刑法、民法

　　【答案】C

　　【解析】2011年3月10日，委员长在十ー届全国人民代表大会第四次会议上正式宣布:一个立足中国国情和实际、适应改革开放和社会主义现代化建设需要、集中体现党和人志的，以为統帅，以法相关法、民法商法等多个法律部『门的法律为主干，由法律、行规、地方性法规等多个层次的法律规范构成的中国特色社会主义法律体系已经形成，国家经済建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设的各个方面实现有法可依

　　【考点来源】1Z301011法律体系的基本框架

　　2.根据《立法法》，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照规定的权限作出裁决，关于裁决权限的说法，正确的是( )。

　　A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关的上级机关裁决

　　B.地方性法规与部门门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决

　　C.部门规章与地方规章之间对同一事项的规定不一致时，由部门]规章的制定机关进行裁决

　　D.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决

　　【答案】D

　　【解析】地方性法規、规章之间不一致时，由有关机关依照下列했定的权限作出裁决(1)同一机关制定的新的一般规定与旧的特別规定不一致时，由制定机关裁决。(2)地方性法期与部门规草之间对司事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由提出意见，认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的規定;认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。(3)部门规之间、部门规草与地方攻府规草之间对司一事项的规定不一致时，由裁决。根据授权制定的法规与法律规定不一致，不确定如何话用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决

　　【考点来源】2Z201012法的形式和效力层级

　　3.某施工企业是法人，关于该施工企业应当具备条件的说法，正确的是()

　　A.该施工企业能够自然产生

　　B该施工企业能够承担民事责任

　　C该施工企业的法定代表人是法人

　　D.该施工企业不必有自己的住所、财产

　　【答案】B

　　【解析】法人，是依法成立，有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费，能够承担民事责任的组织。法定代表人，是依照法律或者法人草程的规定，代表法人从事民事活动的负责人。有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础。它要求法人的对产或者经费必须与法人的经营范国或者设立的相适应，否则将不能被批准设立或者核准登记

　　【考点来源】2201021法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用

　　4.关于代理的说法，正确的是( )。

　　A.代理人实施代理行为时有进行意思表示的权利

　　B.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为，其代理行为后果由被代理人承担

　　C.代理人完全履行职责造成被代理人损害的，代理人对该代理行为承担民事责任

　　D.代理人可以对被代理人的任何民事法律行为进行代理

　　【答案】A

　　【解析】代理是指代理人以被代理人的名义，在代理权限范围内与第三人为法律行为，其法律后果直接由被代理人承受的民事法律制度。代理的法律特征如下:(1)代理人必须在代理权眼范内实施代理行为;(2)代理人应该以被代理人的名义实施代理行为:(3)代理行为必是具有法律意义的行为，代埋人为被代埋人实施的是能够产生法律上的权利义务关系:(4)代理行为的法律后果归属于被代理人。

　　【考点来源】2Z201031代理的法律特征和主要种类

　　5.建设工程代理法律关系中存在两个法律关系分别是()

　　A代理人与被代理人之间的委托关系，被代理人与相对人之间的合同关系

　　B.代理人与被代理人之间的合作关系。代理人与相对人之间的合同关系

　　C代理人与被代理人之间的委托关系，代理人与相对人之间的转委托关系

　　D.代理人与被代理人之间的合作关系，被代理人与相对人之间的转委托关系

　　【答察】A

　　【解析】建设工程代理法律关系与其他代連关系一样，存在着两个法律关系:一是代理人与被代理人之间的委托关系;二是被代理人与相对人的合同关系。

　　【考点来源】2Z201032建设工程代理行为其法律关系

　　6.关于定金的说法，正确的是()

　　A.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当原数额返还定金

　　B.定金合同自合同订立之日起生效

　　C.既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款

　　D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的10%

　　【答案】C

　　【解析】收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。

　　【考点来源】第一章第七节建设工程担保制度

　　7.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列安全生产许可证违法行为中，罚款额度区间最小的是()。

　　A.未取得安全生产许可证擅自从事施工活动

　　B.转让安全生产许可证

　　C.冒用安全生产许可证

　　D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续继卖从事施工活动

　　【答案】D

　　【解析】选项A，《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》进一步规定，建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的，责令其在建项目停止施工，没收违法所得并处10万元以上50万元下的罚款;造成重大安全事故或者其他严重后果，构成犯罪的依法追究刑事责任。选项D，《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》进一步规定，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的，责令其在建项目停止施工限期补ト办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元下的罚款;逾期仍不办理延期手续，继卖从事建筑施工活动的，依照未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的规定处罚。选项B、C，《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》进一步规定，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销安全生产许可证;构成犯罪的，依法追究刑事责任;接受转让的，依照未取得安全生产许可证擅自从事建筑工活动的规定处罚。冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的，依照未取得安全生产许可证擅自从事建筑工活动的规定处罚。

　　【考点来源】第六章第一节施工安全生产许可证制度

　　8.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止最短不得少于()日

　　A.30

　　B.25

　　C.20

　　D.15

　　【答案】C

　　【解析】依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。

　　【考点来源】第二童第一节建设工程招标投标制度

　　9.甲施工企业与乙材料供应商订立了一份货物买卖合同，甲施工企业请求乙材料供应商交付货物，乙材料供应商请求甲施工企业支付货款，则甲施工企业和乙材料供应商行使的权利分别是()。

　　A.物权、债权

　　B.债权、物权

　　C.物权、物权

　　D.债权、债权

　　【答案】D

　　【解析】债是特定当事人之间的法律关系。债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务。

　　【考点来源】第一童第五节建设工程债权制度

　　10.关于用能单位节能宫理要求的说法，正确的是()。

　　A.用能单位应当加强能源计价管理

　　B.用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节能培训

　　C.用能单位应当建立节能目标责任制

　　D.鼓励用能单位对能源消实行包费制

　　【答案】C

　　【解析】用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能计和节能技术措施，降低能源消耗。用能单位应当建立节能目标责任制，对节能工作取得成绩的集体个人给予奖励。用能单位应当定期开展节能教育和岗位节能培词

　　用能单位应当加强能源计暈管理，按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计暈器具。用单位应当建立能源消费究计和能源利用状况分析制度，对各类能源的消费实行分类计量和究计，并确保能源消费统计数据真实、完整。任何单位不得对能源消费实行包费制。

　　【考点来源】第五章第二节施工节约能源制度

　　11.关于民事诉讼基本特征的说法，正确的是( )

　　A.自性、性、保密性

　　B.公权性、强制性、程序性

　　C.虽制性、程序性、保密性

　　D.性、专业性、强制性

　　【答案】B

　　【解析】关于民事诉讼基本特征:公权性、强制性、程序性。

　　【考点来源】第八章第一节建设工程纠纷的主要种类和法律解决途径

　　12.甲拖工企业就施工合同纠纷向仲裁委员会申请仲裁，该仲裁案件由三名仲裁员组成仲裁庭，该案件的仲裁员( )

　　A.由甲施工企业选定一名

　　B.只能由仲裁委员会主任指定

　　C.由甲施工企业选定两名

　　D.由甲施工企业选定三名

　　【答案】A

　　【解析】合议仲裁庭:根据仲裁规则的规定或者当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第二名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。

　　【考点来源】第八童第三节仲裁制度

　　13.关于工程建设标准的说法，正确的是()

　　A.虽制性国家标准由批准发布或者授权批准发布

　　B.行业标准可以是强制性标准

　　C.国家标准公布后，原有的行业标准继续实施

　　D.国家标准的复审一般在颁布后5年进行一次

　　【答案】A

　　【解析】选项B、C，行业标准不得与国家标准相抵触。选项C，行业标准不得与国家标准相抵触。行业标准的某些规定与国家标准不一致时，必须有充分的科学依据和理由，并经国家标准的审批门北准。行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止。选项国家标准实施后，应当根据科学技术的发展和工程建设的要，由该国家标准的管理部]适时组织有关单位进行复审。复审一般在国家标准实施后5年进行一次。

　　【考点来源】第七章第一节工程建设标准

　　14.甲公司向乙公司购买了一批捕材，甲公司和乙公司约定采用合同书的方式订立合同，由于拖工进度紧张，在甲公司的催促之下，甲公司和乙公司在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司的项目现场，甲公司接收并投入工程使用，甲公对和乙公司之间买卖合同的状态是()。

　　A.无效

　　E.条件成就时生效

　　C.成立

　　D.可撤销

　　【答案】C

　　【解析】《合同法》第37条规定:采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。

　　【考点来源】第四章第一节建设工程合同制度

　　15.根据《生产安全事故应急予预案管理力法》，下列内容中，属于专项应急预案应当规定的内是()。

　　A.处置程序措施

　　B.应急子颋案体系

　　C.事故风险描述

　　D.整及信息报告

　　【答案】A

　　【解析】综合应急予案应当规定应急组织机构及其职责、应急予案体系、事故风险描述、予预謦及信息报告、应急响应、保踔措施、应急预案管理等内容。专项应急予案应当规定应急挥机构与职责、处置程序和措施等内容。现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措拖和注意事项等内容。

　　【考点来源】第六章第四节施工安全事故的应急救援与调查处理

　　16.根据《建筑工程施工许可管理力法》，下列建设工程开工前建设单位应当申请领取施工许可证的是()

　　A.投资额为25万元的公共厕所

　　B.建筑面积为325平方米的公园管理用房

　　C.建筑面积为600平方米的地铁施工临时力公室

　　D.农民自建低层住宅

　　【答案】B

　　【解析】不需要力理施工许可证的建设工程:1.限客亂人下的小型工程:《建筑工程施工许可管理力法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300m人下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。2.抢险救灾等工程:《建筑法》规定，抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层任宅的建筑活动，不适用本法。3.不重复办理施工许可证的建设工程开工报告与施工许可证不要重复力理。4.另行规定的建设工程:军用房屋建筑工程。

　　【考点来源】第二章第一节建设工程施工许可制度

　　17.根据《水下文物保护管理条例》，下列文物中，属于国家所有的水下文物的是()。

　　A.遗存于中国内水的起源国不明的文物

　　B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域內的起源于外国的文物

　　C.遗存于外国领氵海以外的其他管辖海域內的起源国不明的文物

　　D.遗存于外国领海内的起源于中国的文物

　　【答案】A

　　【解析】《水下文物保护管理条例》规定，遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国的起源国不明的和起源于外国的文物，以及遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物，属于国家所有，国家对其行使管害权。遗存于外国领洶以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物，国家享有认器物物主的权利。

　　【考点来源】第五章第三节施工文物保护制度

　　18.下对损失和费用中，属于建筑工程一切险的保险责任范围的是()。

　　A.爆炸造成的施工企业人员伤亡

　　B.设计错误引起的损失和费用

　　C.自燃造成的保险财产自身的损失和费用

　　D.维修保养的费用

　　【答案】A

　　【解析】建筑工程一切险保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿:(1)自然事件、指地震、海啸、雷电、限风、台风、龙巻风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;(2)意外事故，指不可子预料的帥以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件包括火灾和爆炸。

　　【考点来源】第一童第八节建设工程保险制度

　　19.关于开标的说法，正确的是()

　　A.开标可以在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行

　　B.开标地点可以不在招标文件预先确定的地点，但招标人须在开标前5日书面通知所有获取

　　召标文件的替在投标人

　　C.开标应当由招标代理机构主持，邀请所有投标人参

　　D.投标人少于3个的，不得开标

　　【答案】D

　　【解析】选项A、B，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行开标地点应当为招标文件中予预先确定的地点。选项C，开标由招标人主持，邀请所有投标人参加

　　【考点来源】第三章第一节建设工程招标投标制度

　　20.关于地役权的说法，正确的是()。

　　A.地役权自登记时设立

　　B.地役权属于担保物权

　　C.地役权人有权按照合同约定，利用他人的不动产，以提高自己不动产的效益

　　D.供役地上的建设用地使用杈部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人不具有约束力

　　【答案】C

　　【解析】选项息，地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机构申请地役权登记;未经登记，不得对抗善意第三人。选项B，地役权属于用益物权。选项D，供役地以及供役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人具有约束力。

　　【考点来源】第一章第四节建设工程物权制度

　　21.根据《关于开展工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治的通知》，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险数纳单位与注册单位不一致的人员，原则上不认定为“挂证”的是()

　　A.某国有企业改制，按该企业内退，但仍由该企业数纳社会保险的职工

　　B.在某造价咨询公司注册并实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的转业人员

　　C.某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师

　　D.在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员

　　【答案】C

　　【解析】对实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员，以下6类情形，原则上不认定为“挂证”行为:(1)达到法定退体年龄正式退休和依法提前退休的;(2)因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的;(3)属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的;(4)属于自主择业人员的;(5)因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的;(6)有法律法规、国家依据的其他情形。

　　【考点来源】第二章第三节建造师注册执业制度

　　22.民事诉讼活动中，诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求的，必须有委托人的授权该授权属于()

　　A.一般授权

　　B.特别授权

　　C.无条件授权

　　D.全面授权

　　【答案】B

　　【解析】《民事诉讼法》规定，“诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权”

　　【考点来源】第八章第二节民事诉讼制度

　　23.关于知识产权法律特征的说法，正确的是()

　　A.知知识产权仅在法律规定的权限内受到法律保护

　　B.识产权仅具有财产权属性

　　C.知识产权不具有绝对的排他性

　　D.知识产权不受地域的

　　【答案】A

　　【解析】B选项错误，知识产权具有财产权和人身权的双重属性。C选项错误，知识产权具有绝对的排他性。D选项错误，知识产权在空间上的放力并不是无限的，而要受到地域的，其效力只及于确认和保护知识产权的一国法律所能及的地域内。

　　【考点来源】第一章第六节建设工程知识产权制度

　　24.马某与某施工企业订立了一份2年期限的劳动合同，合同约定了试用期，同时约定合同生效时间为5月1日，则试用期最晚应当截止于()

　　A.11月1日

　　B8月1日

　　C.7月1日

　　D.6月1日

　　【答案】C

　　【解析】劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月、

　　【考点来源】劳动合同及劳动者权益保护制度

　　25.关于应纳税额计算的说法，正确的是()

　　A.纳税人兼营不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销售额，未分别核算销售额的，从低适用税率

　　B.小规模纳税人发生应税销售行为，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易力法，可以抵扣进项税额

　　C.当期销项税额小于当期进项税容不足抵扣时，其不足部分不再结转下期卖抵扣

　　D.纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产，应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额

　　【答案】D

　　【解析】息错误，纳税人兼营不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销售额。未分别核算销售额的，从高适用税率。B错误，小规模纳税人发生应税销售行为，实行按照销售容和征收率计算应纳税额的简易力法，并不得抵扣进项税额。C错误，当期销项税额小于当期进项税不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣。

　　【考点来源】第一章第九节建设工程税收制度

　　26. 关于工程总承包项目管理的说法，正确的是( )

　　A.建设单位不可以自行对工程总承包项目进行管理

　　B.目的可行性研究单位不得作为项目管理单位

　　C.项目的工程设计、施工或者监理等单位不得作为项目管理单位

　　D.项目管理单位不得与工程总承包单位具有利害关系

　　【答案】D

　　【解析】息选项，建设単位根据自身资源和能力，可以自行对工程总承包项目进行管理，也可以委托项目管理单位，依照合同对工程总承包项目进行管理。BC选项，项目管理单位可以是本项目的可行性研究、方案设计或者初步设计单位，也可以是其他工程设计、施工或者监理等单位，但项目管理单位不得与工程总承包企业具有利害关系。

　　【考点来源】第三章第二节建设工程承包制度

　　27.根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。

　　A.50%

　　B.40%

　　C.30%

　　D.20%

　　【答案】C

　　【解析】207年9月，原建设部顶布的《绿色施工导则》规定，加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%，对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%

　　【考点来源】第五章第一节施工现场大气污染防治的规定

　　28.关于一级建造师执业范围的说法，正确的是()

　　A.可以在建设监理企业从事管理活动

　　B.只能担任大型工程施工项目负责人

　　C.可以同时担任两个建设工程施工项目负责人

　　D.担任施工项目负责人期间一律不得更换

　　【答案】A

　　【解析】选项，建造师的执业范围包括:(1)担任建设工程项目拖工的项目经理。(2)从事其他施工活动的管理工作。(3)法律、行规或建设行政主管部门规定的其他业务。B选项，一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人。C选项，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外:(1)同一工程相分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。D选项，注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人;(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。

　　【考点来源】第二章第三节建造师注册执业制度

　　29.根据《危险性尢的分部分项工程安全管理规定》，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应()资质的单位进行监测。

　　A.设计

　　B.监理

　　C.勘察

　　D.地基检测

　　【答案】C

　　【解析】对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相立勘察资质的单位进行监测。

　　【考点来源】第六章第三施工现场安全防护制度

　　30.甲施工企业在道路管道工程施工中未对施工现场采取安全措施，导致行人刘某不慎摔入甲施工企业施工时开挖的沟槽中受伤，甲施工企业和刘某因此产生的纠纷，属于()。

　　A.合同纠纷

　　B.侵权纠纷

　　C.无因管理纠纷

　　D.不当得利

　　【答案】B

　　【解析】侵杈是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的財产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形或债的关系。

　　【考点来源】第一章第五节建设工程债权制度

　　31.下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是()。

　　A.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的

　　B.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

　　C.将承包的工程转包或者违法分包的

　　D.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

　　【答案】D

　　【解析】资质不良行为认定标准:(1)未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的;(2)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的;(3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的;(4)未在规定期限内办理资质变更手续的;(5)涂改、伪造、出借、专让《建筑业企业资质证书》的;(6)按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。选项、B、C属于承揽不良。

　　【考点来源】第二童第三节建设工程发承包法律制度

　　82.根据《环境保》，关于企业违法排放污染物，受到罚款处罚，承担按日连续处罚法律责任的说法，正确的是()。

　　A.被责令改正，拒不改正的，应当按照原处罚数容按日连续处

　　B.按口连续处罚的时间自责令改正之日起算

　　C.被责令改正，拒不改正是按连续处罚的前提

　　D.罚款处罚按照执法成本确定

　　【答案】C

　　【解析】《环境保>规定，企业事业单位和其他生产经者违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数容安日连续处罚。前款规定的罚款处罚，依照有关法律法规按照防冶污染施的运行成本、违法行为造成的直接损失或者违法所得等因素确定的规定执行。

　　【考点来源】第五章第二节施工节约能源制度

　　33.根据(最高人民关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释)，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间的是()。

　　A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日

　　B.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日

　　C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

　　D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

　　【答案】C

　　【解析】利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下5时间视为应付款时间:(1)建设工程已实际交付的，为交付之日;(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

　　【考点来源】第四章第一节建设工程合同制度

　　34.关于专利权期限的说法，正确的是()。

　　A.发明专利权和实用新型专利权的期限为20年

　　B.外观设计专利权的期限为10年

　　C.如果利申请文件是邮寄的，以专利行政主管部]收到之日为申请日

　　D.专利权的有效期自授予之日起计算

　　【答案】B

　　【解析】专利权的期限。发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利杈的期限为10年，均自申请日起计算。如果利申请文件是邮寄的，以寄出的郎戳日为申请日。

　　【考点来源】第一章第六节建设工程知识产权制度

　　35.下列情形中，不属于违法分包的是()。

　　A.施工总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的

　　B.专业承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位的

　　C.施工总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，施工总承包单位将其承包的部分建设

　　工程交由其他单位完成的

　　D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的

　　【答案】B

　　【解析】《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为:(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;(3)施工总承包单立将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;(4)分包单位将其承包的建设工程再分包

　　【考点来源】第三章第二节建设工程承包制度

　　36.关于团体标准的说法，正确的是()。

　　A.国家鼓励社会团定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准

　　B.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准

　　C.制定団体标准的一般程序包括准备、征求意见、送审报批四个阶段

　　D.团体标准对本团体成员强制适用

　　【答案】A

　　【解析】D错误，国家鼓励学会、协会、商会、联合会、产业技术联盟等社会团体协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的团体标准，由本団体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自原采用。C错误，制定団体标准的一般程序包括:提案、立项、起草、征求意见、技术审查、批准、编号、发布、复审。

　　【考点来源】第七章第一节工程建设标准

　　37.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装、拆卸单位的安全责任的说法，正确的是()。

　　A.使用单位和安装单位就安全生产承担连带责任

　　B.安装完毕后，应当自检并出具自检合格证明

　　C.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责人签字

　　D.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后，应当告知工程所在地安全监督管理部门

　　【答案】B

　　【解析】息错误，建筑起重机械使用单位和安装单位应当在签订的建筑起重机械安装、拆卸

　　合同中明确双方的安全生产责任。C错误，由本单位技术负责人签字。D错误，将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方建设主管部]。

　　【考点来源】建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度

　　38.发生法律效力的民事判決、裁定，当事人可以向人民申请执行，该人民应当是()。

　　A.终审人民

　　B.申请执行人任所地人民

　　C.被执行的财产所在地基层人民

　　D.与第一审人民同级的被执行的财产所在地人民

　　【答案】D

　　【解析】发生法律效力的民事判決、裁定，以及刑事判決、裁定中的财产部分，由第一审人民或者与第一审人民同级的被执行的对产所在地人民执行。

　　【考点来源】第八章第二节民事诉讼制度

　　39.甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙公司使用，乙公司使用该设备时，发现该设备不能正常运行，关于该资租赁合同的说法正确的是()。

　　A.甲公司应当对乙公司承担违约责任

　　B.若乙公司破产，该设备属于乙公司的破产财产

　　C.乙公司可以基于设备质暈瑕疵而直接向丙公司索賠

　　D.租赁期限届满，乙公司享有该设备的所有权

　　【答案】C

　　【解析】选项错误，丙公司承担物的瑕疵担保责任。B错误，承租人破产的，租赁物不属于破产财产。D错误，租赁期届满，出租人享有租赁物的所有杈。

　　【考点来源】第四章第三节相关合

　　40.根据《建设工程质量保证金管理力法》，关于予预留质量保证金的说法，正确的是()。

　　A.合同约定由承包人以银行保函替代予预留保证金的，保金额不得高于工程价款结算总额的5%

　　B.社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方应当将保证金交由第三方金融机构托管

　　C.采用工程质量保证担保、工程质量保险等保证方式的，发包人不得再予预留保证金

　　D.在工程项目竣工前，已经数纳履约保证金的，发包人可以同时子预留工程质暈保证金

　　【答案】C

　　【解析】错误，合同约定由承包人以银行保涵替代予顽蹈保证金的，保金额不得高于工程

　　价款结算总额的3%。B错误，社会投资项目采用颋蹈保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证金交由第三方金鬲蚰机构托管。D错误，在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的发包人不得同时孖预留工程质暈保证金。

　　【考点来源】第七童第五节建设工程质量保修制度

　　41.关于依法必须进行招标的项目公示中标候选人的说法，正确的是()。

　　A.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出

　　B.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人

　　C.公示期不得少于5日

　　D.招标人应当自收到昇议之日起3日内作出答复，作出答复前，招标投标活动卖进行

　　【答案】A

　　【解析】行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到昇议之日起3日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动

　　【考点来源】第二章第一节建设工程招标投标制度

　　42.李某借用甲公司的资质承揽了乙公司的装修工程，因为倫工减料不符合规定的质量标准所造成的损失()承担赔偿责任。

　　A.仅由甲公言

　　E.由甲公司和李某共同

　　C.仅由乙公司

　　D.仅由李某

　　【答案】B

　　【解析】建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人对于承揽工程不符合规定的质暈标准所造成的损失承担连带赔偿责任。

　　【考点来源】第二章第二节施工企业从业资格制度

　　43.下列建设工程施工合同中，属于无效合同的是()。

　　A.工程价款支付条款显失公平的

　　B.发包人对投标文件有重大误解订立的合同

　　C.依法必须进行招标的项目存在中标无效情形的合同

　　D.承包人以胁迫手段订立的施工合同

　　【答案】C

　　【解析】《合同法》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民或者仲裁机构变更或者撤销:(1)因重大误解订立的。(2)在订立合同时显失公平的。(3)一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违真实意思的情况下订立的合同，受损害方有极请求人民或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民或者仲裁机构不得撤销。

　　【考点来源】第四章第一节建设工程合同制度

　　44.关于建设工程工规划验收的说法，正确的是()。

　　A.建设工程未经核实或者经核实不符合规刘条件的，建设单位不得组织工验收

　　B.建设单位应当向住房城乡建设主管部门提出工规刘验收申请

　　C.对于验收合格的建设工程，城乡规划行政主管门岀具建设工程规划许可证

　　D.建设单位应当在崄工验收后3个月内向城乡规划行政主管部报送有关竣工验收资料

　　【答案】A

　　【解析】2019年4月经修改后公布《域乡规划法>)规定，具级以上地方城乡规攴主管部]按照规定对建设工程是否符合规刘条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。建设工程竣工后，建设单位应当依法向城乡规划行政主管部门提出岭工规划验收申请，对于验收合格的，由城乡规划行政主管部门出具规划认可文件或核发建设工程竣工规划验收合格证。

　　【考点来源】第七章第四节建设工程竣工验收制度

　　45. 根据《行政强制法》，法律没有规定行政机关强制执行的，作出行政决定的行政机关应当申请强制执行的机关是()

　　A.人民

　　B.

　　C.机关

　　D.监察机关

　　【答案】A

　　【解析】根据《中华人民共和国行政强制法》第十三条，法律没有规定行政机关强制执行的乍出行政决定的行政机关应当申请人民强制执行。

　　【考点来源】第八章第五节行政复议和行政诉讼制度

　　46.关于城市维护建设税的说法，正确的是()。

　　A.城市维护建设税，以纳税人应当数纳的消费税、、言业税税额为计税依据

　　B.城市维护建设税，与消费税、、业税分别缴纳

　　C.城市维护建设税税率统一为5%

　　D.凡缴纳消税、、营业税的单位，都是城市维护建设税的纳税义务人

　　【答案】D

　　【解析】域市维护建设税，以纳税人实际缴纳的消费税、、业税税额为计税依据，分别与消费税、、营业税同时缴纳，错误;纳税人所在地在市区的，税率为7%;纳税人所在地在具城、镇的，税率为5%;纳税人所在地不在市区、县城或镇的，税率为1%，C错误。

　　【考点来源】第一章第九节建设工程税收制度

　　46. 根据《企业所得税法》，下列收入中，应当征收企业所得税的是()。

　　A.利息收入

　　B.依法收取并纳入财政管理的性基金

　　C.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费

　　D.财政拔款

　　【答案】A

　　【解析】收入总额中的下列收入为不征税收入:(1)财政拨款;(2)依法收取并纳入财政管理的行政事业性收費、性基金;(3)规定的其他不征税收入。

　　【考点来源】第一章第九节建设工程税收制度

　　48.下列损失中，属于安装工程一切险的保险责任范围的是()。

　　A.因原材料缺陷引起的保险财产本身的损失

　　B.火灾造成的损失

　　C.由于超电压造成电气设备本身的损失

　　D.施工用机具失灵造成的本身损失

　　【答案】B

　　【解析】保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿:(1)自然事件，指地霞、海啸雷电、限风、台风、龙巻风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;(2)意外事故，指不可予颈料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。

　　【考点来源】第一章第八节建设工程保险制度

　　49.关于安全生产监督管理剖门执行监督检査任务的说法，正确的是()。

　　A.发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送

　　B.对被检查单位的技术秘密经审批后可以公开

　　C.负有安全生产监督管理职责的部门应当分别进行检查

　　D.负有安全生产监督管理职责的门查处的信息应当彼此保密

　　【答案】A

　　【解析】安全生产监督检查人员执行监督检查任务时，必须出示有效的监督执法证件;对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。负有安全生产监督管理职责的副]在监督检查中，应当互相配合，实行联合检查;确需分别进行检查的，应当互通情况，发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送其他有关部]并形成记录备查，接受移送的]应当及时进行处理。

　　【考点来源】第六章第五节建设単位和相关单位的建设工程安全责任制度

　　50.关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是

　　A.设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标

　　B.不得任意压缩合理工期

　　C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明

　　D.设计单位应当将施工图设计文件报有关音门审查

　　【答案】A

　　【解析】B属于建设单位的质量责任;设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明，C错误;建设单位应当将施工图设计文件报有关音部门审查，D错误

　　【考点来源】第六章第五节建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度

　　51.关于仲裁和解的说法，正确的是()。

　　A.当事人申请仲裁后达成和解协议的，应当撤回仲裁申请

　　B.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，不得再根据仲裁协议申请仲裁

　　C.当事人申请仲裁后和解的，应当在仲裁庭的主持下进行

　　D.仲裁庭可以根据当事人的和解协议作出裁决书

　　【答案】D

　　【解析】当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解义作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，仍可以根据仲裁协议申请仲裁。

　　【考点来源】第八童第三节仲裁制度

　　52.关于建设用地使用极设立空间的说法，正确的是()。

　　A.建设用地使用权只能在土地的地表设立

　　B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立

　　C.建设用地使用权在土地的地表和地下设立的，应当共同设立

　　D.建设用地使用权在土地的地上设立后，权利人自动获得该土地地下的使用权

　　【答案】B

　　【解析】建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立

　　【考点来源】第一童第四节建设工程物权制度

　　53.根据《标准施工招标文件》，关于建设工程争议评审的说法，正确的是()。

　　A.当事人协议采用争议评审方式后，如果不接受评审组的建议或者裁决，也不能再通过仲裁或者诉讼的方式解决争议

　　B.在争议评审期间，爭议双方按总监理工程师的确定执行

　　C.争议评审制度是法定的争议解决方式

　　D.采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的14日内或者争议发生后，协商成立争议评审组

　　【答案】B

　　【解析】A选项，同其他争议解决机制相比，争议评审的优势是:专业性、快速反应、现场解决问题、创造良好气氛、爭议双方不需要律师的介入，以及双方最终仍保留诉讼或仲裁的救済途径。C选项，建设工程争议评亩(以下简称争议评审)，是指在工程开始时或工程进行过程中当事人选择的于任何一方当事人的争议评审专家(通常是3人，小型工程1人)成争议评审组，就当事人发生的争议及时提出解决问题的建议或者作出決定的争议解决方。当事人通过协议授权评审组调查、听证、建议或者裁决。D选项，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。

　　【考点来源】第八章第四节调解、和解制度与争议评审

　　54.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业申请安全生产许可证时应当向住房城乡建设主管]提供的材料是()

　　A.企业资质证书

　　B.营业执照

　　C.设计报告

　　D.安全生产承诺书

　　【答案】B

　　【解析】建筑施工企业申请安全生产许可证时，应当向任房城乡建设主管提供下列材料:(1) 建筑施工企业安全生产许可证申请表;(2)企业法人营业执照;(3)与申请安全生产午可证应当具备的安全生产条件相关的文件、材料。

　　【考点来源】第六章第一节拖工安全生产许可制度

　　55.甲公司和乙公司订立了予预制构件承揽合同，合同履行过半，甲公司突然通知乙公司解除合同，关于甲公司和乙公司权利的说法，正确的是()。

　　A.经乙公司同意后甲公司方可解除合同

　　B.乙公司有权要求甲公司继续履行合同

　　C.合同履行过半后，甲公司无权解除合同

　　D.甲公司有权随时解除合同，但应当向乙公司赔偿相应的损失

　　【答案】D

　　【解析】定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赡偿损失。

　　【考点来源】第四章第三节相关合同制度

　　56.下列法律责任的承担方式中，属于行政处分的是()

　　A.降级

　　B.罚款

　　C.责令停产停业

　　D.取消投资格

　　【答案】A

　　【解析】BCD属于行政处罚。

　　【考点来源】第一章第十节建设工程法律责任制度

　　57.关于担保合同的说法，正确的是()。

　　A.保证合同的双方当事人是保证人与债权人

　　B.第三人为债务人向债人提供担保时，不得要求债务人提供反担保

　　C.主合同的效力不影向担保合同的效力

　　D.担保合同被确认无效后，担保人不承担民事责任

　　【答案】A

　　【解析】第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保，B错误;担保

　　同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同另有约定的，按照约定。担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债杈人有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任，CD错误。

　　【考点来源】第一章第七节建设工程担保制度

　　58.关于工程质量检测的说法，正确的是()。

　　A.检测报告应当由工程质暈检测机构法定代表人签署

　　B.工程质暈检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工企业档

　　C.检测机构是具有法人资格的非利生中介机构

　　D.工程质暈检测机构不得与建设单位有隶属关系

　　【答案】B

　　【解析】检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公童或者检测专用章后方可生效，息错误;工程质量检测机构是具有法人资格的中介机构，C错误;检测机构不得与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系，D错误。

　　【考点来源】第七童第二节施工单位的质量责任和义务

　　59.关于租赁合同的说法，正确的是()

　　A.租赁期限超过6个月的，可以采用书面开形式

　　B.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效

　　C.租赁期限超过20年的，超过部分无效

　　D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除

　　【答案】C

　　【解析】租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定

　　期租赁，错误;租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影租赁合同的效力，D错误。

　　【考点来源】第四章第三节相关合同制度

　　60.施工总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担的责任是()。

　　A.责任

　　B.按份责任

　　C.补充责任

　　D.连带责任

　　【答案】D

　　【解析】施工总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担连带责任。

　　【考点来源】第六章第二节施工安全生产责任和安全生产教育培训制度

　　61.甲施工总承包企业承包某工程项目，将该工程的专业工程分包给乙企业，乙企业再将专业工程的劳务作业分包给丙企业，工程完工后，上述专业工程质量出现向题。经调查，是由于丙企业施工作业不规范导致，则该专业工程的质量责任应当由()。

　　A.甲施工总承包企业对建设单位承担责任

　　B.丙企业对建设单位承担责任

　　C.甲施工总承包企业、乙企业和丙企业对建设单位共同承担责任

　　D.甲施工总承包企业和乙企业对建设单位承担连带责任

　　【答案】D

　　【解析】总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。

　　【考点来源】第七童第二节施工单位的质量责任和义务

　　62.因合同、侵行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利是()。

　　A.物权

　　B.特许物杈

　　C.抗辩权

　　D.债权

　　【答案】D

　　【解析】债权是因合同、侵行为、无因管理、不当得利及法律的其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利。

　　【考点来源】第一童第五节建设工程债权制度

　　63.关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是()。

　　A.合同约定的工期内承包人没有完工，发包人可以解除合

　　B.发包人未按合同约定支付工程价款，承包人可以解除合同

　　C.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同

　　D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同

　　【答案】C

　　【解析】承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持:(1)明确表示或者以行为表明不穰行合同主要义务的;(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。所以错误，C正确。发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持:(1)未按约定支付工程价款的;(2)提供的主要建筑材料建筑构配件和设备不符合强制性准的;(3)不履行合同约定的协助义务的。所以B错误。

　　【考点来源】第四章第一节建设工程合同制度

　　.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后工程出现质量问题。关于该质量责任承担的说去，正确的是()。

　　A.承包人没有义务进行修复或返修

　　B.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担责任

　　C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人垧应当承担责任

　　D.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应当予以支持

　　【答案】B

　　【解析】建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

　　【考点来源】第七章第四节建设工程崄工验收制度

　　65.关于施工中发现文物的报告和保护的说法，正确的是()

　　A.发现人应当在12小时内报告当地文物行政门

　　B.文物行政部门接到报告后，应当在48小时内赶赴现场

　　C.文物行政音留门成当在10日内提出处理意见

　　D.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场

　　【答案】D

　　【解析】在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。所以C错误。

　　【考点来源】第五童第三节施工文物保护制度

　　66.关于建设工程合理使用年限的说法，正确的是()。

　　A.建设工程合理使用年限由建设单位决定

　　B.超过合理使用年限的建设工程必须报废、拆除

　　C.建设工程合理使用年限从工程实际转移占有之日起算

　　D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限

　　【答案】D

　　【解析】项错误，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限。

　　B项错误，建设工程在超过合理使用年限后需要绻续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、修等措施，重新界定使用期。C项错误，建设工程合理使用年限的起始日是竣工验收合格之日。

　　【考点来源】第七章第五节建设工程质暈保修制度

　　67.根据《建设工程质暈管理条例》，关于建设单位办理工程质量监督手续的说法，正确的是()。

　　A.可以在开工后持开工报告力理

　　B.应当与施工图设计文件同步进行

　　C.可以与施工许可证或者开工报告合并办理

　　D.应当在领取施工许可证后办理

　　【答案】C

　　【解析】工程质暈监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理

　　【考点来源】第七章第二节建设单位及相关单位的质量责任和义务

　　68.关于工伤认定的说法，正确的是()。

　　A.社会保险行政钢门应当对事故伤害进行调査核实

　　B.工伤认定决定的时限可以因司法机关尚未作出结论而中止

　　C.职工和用人单位对是否是工伤有争议的，实行谁主张、谁举证的原贝

　　D.工伤认定的决定，由用人单位转交职工本人

　　【答案】B

　　【解析】A项错误，社会保险行政部门受理工伤认定申请后，根据审核要可以对事故伤害

　　进行调查核实。C项错误，职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用

　　单位承担举证责任。D项错误，社会保险行政剖]应当自受理工伤认定申请之日起60日内作

　　出工伤认定的决定，并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在单位。

　　【考点来源】第六章第三节施工现场安全防护制度

　　69.根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位不得与劳动者解除劳动合同的是()

　　A.在试用期间被证明不符合录用条件的

　　B.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的

　　C.严重违反用人单位的规章制度的

　　D.被依法追究刑事责任的

　　【答案】B

　　【解析】劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同:(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者片丧失劳动能力的;(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(4)女职工在孕期、产期、哺乳期的;(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的;(6)法律、行规定的其他情形。

　　【考点来源】第四章第二节劳动合同及劳动者权保护制度

　　70.在财产保险合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定提出的权利主张是()。

　　A.減少保险费

　　B.增加保险费，但无权解除合同

　　C.增加保险费或者解除合同

　　D.中止保险合

　　【答案】C

　　【解析】在合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同

　　【考点来源】第一章第八节建设工程保险制度

　　71. 根据《招标投标法实施条例》,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,可以邀请招标的有()。

　　A.技术复杂,只有少量潜在投标人可供选择的项目

　　B.发展改革部门确定的国家重点项目

　　C.受自然环境,只有少量潜在投标人可供选择的项目

　　D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目

　　E.省、自治区、直辖市确定的地方重点项目

　　【答案】 ACD

　　【解析】发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市确定的地方重点项目不适宜公开招标的,经发展计划部门或者省、自治区、直辖市批准,可以进行邀请招标。《招标投标法实施条例》进一步规定,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标;但有下列情形之一的,可以邀请招标: (1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境,只有少量潜在投标人可供选择; (2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

　　【考点来源】第三章第一节建设工程招标投标制度

　　72,根据《仲裁法》、关于仲裁的说法,正确的有()

　　A.仲裁机构受理素件的依据是司法行政主管部门的授权

　　B.劳动争议仲裁不属于《仲裁法》的调整范围

　　C.当事人达成有效仲裁协议后,人民仍然对案件享有管辖权

　　D.仲裁不公开进行

　　E.仲裁裁决作出后,当事人不服的可以向人民起诉

　　【答案】 BD

　　【解析】A选项,仲裁协议是当事人仲裁自愿的体现,当事人申请仲裁,仲裁委员会受理仲裁、仲裁庭对仲裁案件的审理和裁决,都必须以当事人依法订立的仲裁协议为前提。c选项,有效的仲裁协议可以排除对案件的司法管辖权,只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效的情况下,才可以对当事人的纠纷予以受理。E选项,仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后,当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民起诉的,仲裁委员会或者人民不予受理。

　　【考点来源】第八章第三节仲裁制度

　　72. 根据《社会保险法》,失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应当符合的条件有()。

　　A. 本人应征服兵役的

　　B.已经进行失业登记,并有求职要求的

　　C.非因本人意愿中断就业的

　　D.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的

　　E.本人已经缴纳个人所得税的

　　【答案】 BCD

　　【解析】失业人员符合下列条件的,从失业保险基金中领取失业保险金: (1)失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的; (2)非因本人意愿中断就业的; (3)已经进行失业登记,并有求职要求的。

　　【考点来源】第四章第二节劳动合同及劳动者权益保护制度

　　74.根据《住房城乡建设部等关于开展工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证"等违法违规行为专项整治的通知) ,下列关于“挂证”的说法,正确的有()。

　　A.建造师注册证书不可以租赁使用

　　B 建造师注册单位与十几单位不一致的属于“挂证”

　　c.人力资源服务机构可以提供建造师租借信息服务

　　D.违规使用“挂证”人员的单位,将被予以通报,记入不良行为记录,并列入建筑市场主体“黑名单”

　　E.人力资源服务机构因工作需要扣押建造师注册证书属于"挂证"

　　【答案】 ABCD

　　【解析】住房和城乡建设部《关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证等违法违规行为专项整治工作的补充通知》 (建办市函(2019) 92号)规定,对实际工作单位与注册单位一致,但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员,以下6类情形,原则上不认定为“挂证”行为: (1)达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的; (2)因事业单位改制等原因保留事业单位身份,实际工作单位为所在事业单位下属企业,社会保险由该事业单位缴纳的; (3)属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员,社会保险由所在院校缴纳的; (4)属于自主择业人员的; (5)因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的; (6)有法律法规、国家依据的其他情形。

　　【考点来源】第二章第三节建造师注册执业制度

　　75.根据《招标投标法实施条例》,属于工程建设项目的有()。

　　A构筑物的拆除

　　B. 建筑物的室内展品移动陈列柜

　　C.建筑物的扩建

　　D.建筑物减隔震装置的安装

　　E.工程所需要的管理服务

　　【答案】 ACE

　　【解析】 2019年3月经修改后公布的《中华人民共和国招标投标法实施条例》(以下简称《招标投标法实施条例》)指出,工程建设项目是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。工程是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等;与工程建设有关的货物,是指构成工程不可分割的组成部分,且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等;与工程建设有关的服务,是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

　　【考点来源】第三章第一节建设工程招标投标制度

　　76. 关于建设工程证据审核认定的说法,正确的有() .

　　A.无法与原件、原物核对的复印件、复制品不能作为认定案件事实的证据

　　B.诉讼中,当事人为达成调解协议作出妥协所涉及的对案件事实的认可,可以在其后的诉讼中作为对其不利的证据

　　C.社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证

　　D.视听资料的证明力一般大于勘验笔录

　　E.鉴定结论的证明力一般大于证人证言

　　【答案】 ACE

　　【解析】无法与原件、原物核对的复印件、复制品不能单独作为认定案件事实的证据;在诉讼中,当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可,不得在其后的诉讼中作为对其不利的证据;物证、档案、鉴定结论、勘验笔录或者经过公证、登记的书证,其证明力一般大于其他书证、视听资料和证人证言。

　　【考点来源】第八章第二节民事诉讼制度

　　77.在工程监理单位人员的见证下,施工企业的现场试验人员对涉及结构安全的钢筋进行取样,并在钢筋试样或其包装上作标识、封志,该标识和封志应标明()。

　　A.工程地点

　　B.工程名称

　　C.取样部位

　　C. 样品名称

　　E.取样日期

　　【答案】 BCDE

　　【解析】在施工过程中,见证人员应按照见证取样和送检计划,对施工现场的取样和送检进行见证。取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字。

　　【考点来源】第七章第二节施工单位质量责任和义务

　　77. 根据《建设工程安全生产管理条例》,下列分部分项工程中,属于达到一定规模的危险性较大的需要编制专项施工方案,并附具安全验算结果的有()。

　　A.基坑支护与降水工程

　　B.模板工程

　　c.脚手架工程

　　D.装饰装修工程

　　E.拆除、爆破工程

　　【答案】 ABCE

　　【解析】对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督: (1)基坑支护与降水工程; (2)土方开挖工程; (3)模板工程; (4)起重吊装工程; (5)脚手架工程; (6)拆除、爆破工程; (7)建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

　　【考点来源】第六章第三节施工现场安全防护制度

　　78. 刑罚中附加刑的种类有() 。

　　A.罚款

　　B.管制

　　c.拘役

　　D.剥夺政治权利

　　E.没收财产

　　【答案】 DE

　　【解析】刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括: (1)管制; (2)拘役; (3)有期徒刑; (4)无期徒刑; (5)死刑。附加刑包括: (1)罚金; (2)剥夺政治权利; (3)没收财产; (4)驱逐出境。

　　【考点来源】第一章第十节建设工程法律责任制度

　　80.建设工程债的发生根据有()

　　A.合同

　　B.侵权

　　C.规定

　　D.无因管理

　　E.不当得利

　　【答案】 ABDE

　　【解析】建设工程债的产生,是指特定当事人之间债权债务关系的产生。引起债产生的一定法律事实,就是债产生的根据。建设工程债产生根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。

　　【考点来源】第一章第五节建设工程债权制度

　　81.关于行政许可设定权限的说法,正确的有()。

　　A.地方性法规一般情况不得设定行政许可

　　B.省、自治区、直辖市规章不得设定行政许可

　　C.部门规章可以设定临时性行政许可

　　D.可以采用发布决定的方式设定行政许可

　　E.地方性法规不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可

　　【答案】 DE

　　【解析】 A项错误,尚未制定法律、行规的,地方性法规可以设定行政许可。B,C项错误,尚未制定法律、行规和地方性法规的,因行政管理的需要,确需立即实施行政许可的,省、自治区、直辖市规章可以设定临时性的行政许可。

　　【考点来源】第八章第五节行政复议和行政诉讼制度

　　82.关于质权的说法,正确的有()。

　　A.质权包括动产质权和权利质权

　　B.动产质权自出质人交付质权财产时设立

　　C.权利质权自权利凭证交付质权人时设立

　　D.质权人无权收取质押财产的孽息

　　E质权人负有妥善保管质权财产的义务

　　【答案】 ABE

　　【解析】C项错误,动产质权自出质人交付质权财产时设立。D选项属于超纲内容。

　　【考点来源】第一章第七节建设工程担保制度

　　83.下列情形中,属于居民个人所得税纳税人应当办理纳税申报的有()。

　　A.在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得

　　B.取得应税所得没有扣缴义务人

　　C.因移居境外注销中国户籍

　　D.年所得12万元以上的

　　E.取得境外所得

　　【答案】BCE

　　【解析】有下列情形之一的,纳税人应当依法办理纳税申报: (1)取得综合所得需要办理汇算清缴; (2)取得应税所得没有扣缴义务人; (3)取得应税所得,扣缴义务人未扣缴税款;

　　(4)取得境外所得; (5)因移居境外注销中国户籍; (6)非居民个人在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得; (7)规定的其他情形。

　　【考点来源】第一章第九节建设工程税收制度

　　84. 下列车船中,属于免征车船税范围的有()

　　A.悬挂应急教援专用号牌的国家综合性消防教援专用船舶

　　B.渣土运输车辆

　　C.警用车船

　　D.排气量为2000毫升以下的乘用车

　　E.机关所有的乘用车

　　【答案】CD

　　【解析】下列车船免征车船税: (1)捕捞、养殖渔船; (2)、武装专用的车船; (3)警用车船; (4)依照法律规定应当予以免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的车船。

　　【考点来源】第一章第九节建设工程税收制度

　　85、根据《建设工程质量管理条例》 ,工程监理单位不得与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系。

　　A.建筑材料供应单位

       B.设计单位

　　C 建设单位

       D 施工承包单位

　　E. 设备供应单位

　　【答案】 ADE

　　【解析】工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的,不得承担该项建设工程的监理业务。

　　【考点来源】第七章第三节建设单位及相关单位的质量责任和义务

　　86.下列情形中,应当由出卖人承担标的物毁损、灭失风险的有()

　　A.标的物需要运输,当事人对交付地点约定不明确,出卖人将标的物交付给第一承运人后

　　B.施工企业购买一批安全帽,出卖人尚未交付

　　C.标的物已运抵交付地点,施工企业因标的物质量不合格而拒收货物

　　D.合同约定在标的物所在地交货,约定时间已过,施工企业仍未前往提货

　　E.出卖人在交付标的物时未附产品说明书,施工企业已接收

　　【答案】BC

　　【解析】标的物毁损、灭失的风险,在标的物交付之前由出卖人承担,交付之后由买受人承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的,买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险。

　　出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定的以外,毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。但在合同成立时出卖人知道或者应当知道标的物已经毁损、灭失却味告知买受人的,出卖人应当负担标的物毁损、灭失的风险。

　　对于需要运输的标的物,当事人没有约定交付地点或者约定不明确,出卖人将标的物交付给第一承运人后,标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。出卖人依约将标的物置于交付地点,买受人违反约定没有收取的,标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由买受人承担。

　　【考点来源】第四章第三节相关合同制度

　　87.关于所有权的说法,正确的有()。

　　A.所有权人对自己的不动产,依法享有占有、使用、收益和处分的权利

　　B.法律规定专属于国家所有的不动产和动产,任何个人不能取得所有权

　　c.收益权是所有权内容的核心

　　D.所有权的行使,不得损害他人合法权益

　　E.所有权人有权在自己的动产上设立用益物权和担保物权

　　【答案】 ABDE

　　【解析】边分是所有权大在的物心

　　【考点来源】第一章第四节建设工程物权制度

　　88.根据《生产安全事故应急预案管理办法) ,生产经营单位应急预案分为()

　　A.综合应急预案

　　B.专项应急预案

　　C.总体应急预案

　　D.详细应急预案

　　E.现场处置方案

　　【答案】 ABE

　　【解析】 2019年7月应急管理部经修改后发布的《生产安全事故应急预案管理办法》规定.生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方素。

　　【考点来源】第六章第四节施工安全事故的应急救援与调查处理

　　.根据《建设工程质量保证金管理办法》,关于缺陷责任期的说法,正确的有()。

　　A.缺陷责任期由发、承包双方在合同中约定

　　B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

　　C.缺陷责任期中的缺陷包括建设工程质量不符合承包合同的约定

　　D.缺陷责任期届满,承包人对工程质量不再承担责任

　　E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起

　　【答案】 ABC

　　【解析】缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件,以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为1年,最长不超过2年,由发、承包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计,由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,在承包人提交竣工验收报告90天后,工程自动进入缺陷责任期。

　　【考点来源】第七章第五节建设工程质量保修制度

　　90.根据《建筑工程施工许可管理办法》,保证工程质量和安全的具体措施有()。

　　A.施工企业编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措施

　　B.专业性较强的工程项目编制了专项质量、安全施工组织设计

　　c.有审查合格的施工图设计文件

　　D施工场地拆迁进度符合施工要求

　　E.按照规定办理了工程质量、安全监督手续

　　【答案】 ABE

　　【解析】 《建设工程质量管理条例》规定,建设单位在开工前,应当按照国家有关规定办理工程质量监督于续,工程质量监督手续可以与施工许可证或开工报告合并办理。2003年11月颁布的《建设工程安全生产管理条例》规定,建设单位在申请领取施工许可证时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。建设行政主管部门在审核发放施工许可证时,应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查,对没有安全施工措施的,不得颁发施工许可证。《建筑工程施工许可管理办法》中对“有保证工程质量和安全的具体措施”作了进一步规定,施工企业编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措施。建立工程质量安全责任制并落实到人。专业性较强的工程项目编制了专项质量、安全施工组织设计,并按照规定办理了工程质量、安全监督手续。

　　【考点来源】第二章第一节建设工程施工许可制度

　　91. 根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有().

　　A.有严格的职业危害防治措施,并为施工现场管理人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装

　　B.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

　　c.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他安全生产主管部门考核合格

　　D.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书

　　E.有生产安全事故应急教援预案、应急救援组织或者应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备

　　【答案】 BCDE

　　【解析】有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安防护服装, A错误。

　　【考点来源】第六章第一节施工安全生产许可证制度

　　92. 根据《绿色施工导则》,关于非传统水源利用的说法,正确的有()。

　　A.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护

　　B.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用雨水作为混凝土搅拌用水和养护用水

　　c.喷洒路面、绿化浇灌用水,优先采用市政自来水

　　D.现场机具、设备用水优先采用非传统水源,尽量不使用市政自米水

　　E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用率大于30%

　　【答案】 ADE

　　【解析】处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水和养护用水, B错误;现场机具、设备、车辆冲洗,喷洒路面,绿化浇灌等用水,优先采用非传统水源,尽量不使用市政自来水, c错误。

　　【考点来源】第五章第二节施工节约能源制度

　　93·根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位的安全生产责任有()。

　　A.需要进行爆破作业的,办理申请批准手续

　　B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

　　C.不得要求施工企业购买不符合安全施工的用具设备

　　D.对安全技术措施或者专项施工方案进行审查

　　E. 申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料

　　【答案】 ACE

　　【解析】 B属于设计单位的安全责任, D属于监理单位的安全责任。

　　【考点来源】建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度

　　94.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》,建筑施工企业安全生产管理机构的职责有()

　　A.建立健全本单位安全生产责任制

　　B.查处在建项目违规违章情况

　　C.宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准

　　D.组织开展安全教育培训与交流

　　E.参加生产安全事故的调查和处理工作

　　【答案】 CDE

　　【解析】 A属于企业负责人的安全职责; B属于监督部门的安全责任

　　【考点来源】第六章第二节施工安全生产责任和安全生产教育培训制度

　　95.根据《最高人民关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二》) ,关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法,正确的有()。

　　A.未竣工的建设工程质量合格,承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的,人民不予支持

　　B.装饰装修工程的承包人就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权

　　C.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为6个月

　　D.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算

　　E.承包人工程价款优先受偿权不得放弃

　　【答案】 CD

　　【解析】未竣工的建设工程质量合格,承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的,人民应予支持,A错误;装饰装修工程的承包人,请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的,人民应予支持,但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外, B错误;发包人与承包人约定放弃或者建设工程价款优先受偿权,损害建筑工人利益,发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的,人民不予支持, E错误。

　　【考点来源】第四章第一节建设工程合同制度

　　96,关于人民调解的说法,正确的有()。

　　A.人民调解达成调解协议的,可以采取口头协议的方式

　　B.人民调解制度是一种信访辅助制度

　　C.当事人认为有必要的,可以自调解协议生效之日起30日内向人民申请司法确认

　　D.人民调解的组织形式是居民委员会

　　E.人民调解达成的调解协议,具有强制执行效力

　　【答案】 AC

　　【解析】 B选项,人民调解制度是一种司法辅助制度; D选项,人民调解的组织形式是人民调解委员会; E选项,人民调解达成的调解协议,不具有强制执行效力。

　　【考点来源】第八章第四节调解、和解制度与争议评审

　　97. 根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》,可以要求建筑业企业在工程建设中缴纳的保证金有()。

　　A投标保证金

　　B.履约保证金

　　C.工程质量保证金

　　D 农民工工资保证金

　　D.文明施工保证金

　　【答案】 ABCD

　　【解析】《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》 (国办发(2016) 49号)中规定,对建筑业企业在工程建设中需缴纳的保证金,除依法依规设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金外,其他保证金一律取消。

　　【考点来源】第三章第一节建设工程招标投标制度

　　98. 根据《最高人民关于审理建设工程施工合同纠纷素件适用法律问题的解释》,下列情形中,发包人可以请求人民解除建设工程施工合同的有( )。

　　A.承包人明确表示不履行合同主要义务的

　　B.承包人已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的

　　C.承包人将承包的建设工程转包的

　　D.承包人在合同约定的期限内没有完工的

　　E.承包人将承包的建设工程违法分包的

　　【答案】 ABCE

　　【解析】 《最高人民关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的; (2)合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的; (3)已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

　　【考点来源】第四章第一节建设工程合同制度

　　99.关于仲裁协议的说法,正确的有()。

　　A.仲裁协议必须在纠纷发生前达成

　　B.当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出

　　c.仲裁协议可以采用口头形式,但需双方认可

　　D.合同解除后,合同中的仲裁条款仍然有效

　　E.仲裁协议约定两个以上仲裁机构,当事人不能就选择达成一致的,可以由司法行政主管部门指定

　　【答案】 BD

　　【解析】 A选项,仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和其他以书面形式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。c选项,仲裁协议应当采用书面形式,口头方式达成的仲裁意思表示无效。E选项,仲裁协议约定两个以上仲裁机构的,当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁;当事人不能就仲裁机构选择达成一致的,仲裁协议无效。仲裁协议约定由某地的仲裁机构仲裁且该地仅有一个仲裁机构的,该仲裁机构视为约定的仲裁机构。该地有两个以上仲裁机构的,当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁;当事人不能就仲裁机构选择达成一致的,仲裁协议无效。

　　【考点来源】第八童第三节仲裁制度

　　100.关于工程建设国家标准的制定,标准化行政主管部门负责工程建设强制性国家标准的()。

　　A.项目提出

　　B.组织起草

　　C.立项

　　D.编号和对外通报

　　E.征求意见

　　【答案】 CD

　　【解析】 《标准化法》规定,有关行政主管部门依据职责负责强制性国家标准的项目提出、组织起草、征求意见和技术审查。标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报。

　　【考点来源】第七章第一节工程建设标准

2020年一级建造师工程经济考试真题及答案

　　1.根据《建设工程工程量清单计价规范》, 关于暂列金额的说法,正确的是()。

　　A .暂列金额应根据招标工程量清单列出的内容和要求估算

　　B .暂列金额包括在签约合同价内，属承包人所有

　　C .已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用

　　D .用于必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备及专业工程的费用

　　【答案】C

　　【解析】暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证等确认的费用。已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。发包人按照合同的规定作出支付后，如有剩余，则暂列金额余额归发包人所有。

　　【考点来源】第三章第七节计量与支付

　　2.利用概算定额编制单位工程概算的工作有:①计算单位工程的人、料、机费用;②列出分项工程并计算工程量;③计算企业管理费、利润、规费和税金;④确定分部分项工程的概算定额单价;⑤计算单位工程概算造价;编制不正确的顺序是()

　　A .④②①⑤③

　　B .②④①③⑤

　　C .①②③④⑤

　　D .④①②③⑤

　　【答案】B

　　【解析】利用概算定额法编制设计概算的具体步骤如下: (1)按照概算定额分部分项顺序，列出各分项工程的名称。(2) 确定各分部分项工程项目的概算定额单价(基价)。(3)计算 单位工程的人、料、机费用。(4)根据人、料、机费用，结合其他备项取费标准分别计算企业管理费、利润、规费和税金。(5)计算单位工程概算造价。

　　【考点来源】第三章第三节建设工程项目设计概算

　　3.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于单价合同计量的说法，正确的是( )。

　　A .发包人可以在任何方便的时候计量,计量结果有效

　　B .承包人收到计量的通知后不跟人参加，则发包人的计量结果无效

　　C.承胞人为保证施工质量超出施工图纸范围实施的工程量，应该予以计量权

　　D .发包人应在计量前24小时通知到承包人，无论承包人是否参加，计量结果有效

　　【答案】D

　　【解析】A选项错误,发包人不按照约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加计量，计量结果无效。B选项错误，承包人收到通知后不派人参加计量，视为认可发包人的计量结果;C选项错误，监理工程师对承包人超出设计图纸要去增加的工程量和自身原因造成返工的工程量,不予计量。

　　4.施工企业支付给银行的短期借款利息应计入企业的( )

　　A .管理费用

　　B .生产费用

　　C .财务费用

　　D .销售费用

　　【答案】C

　　【解析】财务费用是指企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的费用，包括应当作为期间费用的利息支出(减利息收入)、汇兑损失(减汇兑收益)、相关的手续费以及企业发生的现金折扣或收到的现金折扣等内容。

　　【考点来源】第二章第二节施工企业期间费用的核算

　　5.某施工企业计划租赁一台设备, 设备价格为240万元，寿命期10年，租期8年，每年年末支付租金，折现率为8%，附件率为3%。采用附加率法计算,每年需支付的租金为( )万元

　　A.33.0

　　B .50.4

　　C .56.4

　　D .61.2

　　【答案】C

　　【解析】R=Px (1+Nxi) +N + Pxr =240x (1+8x 8%) +8+240 x 3% =56.4万元

　　【考点来源】第一章第五节设备租赁与购买方案的比选分析

　　6、技术方案不确定因素临界点的说法,正确的是( ) 。

　　A.基准收益率固定，某不确定性因素的临界点百分比缩小，则该方案对该因素就越敏感

　　B .对同一个技术方案，随着基准收益率的提高，临界点就会提高

　　C .不确定因素临界点的高低，不能作为判定风险的依据

　　D .临界点是客观存在的，与设定的指标判断标准无关

　　【答案】A

　　【解析】B错误，对同一个技术方案，随着设定基准收益率的提高，临界点就会变低(即临界点表示的不确定因素的极限变化变小)。C错误,把临界点与未来实际可能发生的变化幅度相比较，就可大致分析该技术方案的风险情况。D错误，临界点的高低与设定的指标判断标准有关。

　　【考点来源】第一第三节敏感性分析

　　7.关于采用定额单价法编制施工图预算时套用定额单价的说法，错误的是()。

　　A .当分项工程的名称、规格、计量单位与定额单价中所列的内容完全一致时，可直接套用定额单价

　　B .当分项工程施工工艺条件与定额单价不一致而造成人工、 机械的数量增减时, 应调价不换量

　　C .当分项工程的主要材料品种与定额单价中规定材料不一致时,应按实际使用材料价格换算定额单价

　　D分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时，应编制补充定额单价板

　　【答案】B

　　【解析】分项工程施工工艺条件与定额单价不一致而造成人工、 机械的数量增减时，一般调量不换价。

　　【考点来源】第三章第四节施工图预算的编制方法P227

　　8.《根据建设工程造价鉴定规范》 下列现场签证争议鉴定的做法，正确的是()。

　　A.现场签证明确了人工、材料、机械台班数量及其价格的，按签证的数量和计日工的价格计算。

　　B .现场签证只有用工数量没有人工单价的，其人工单价比照鉴定项目相应工程人工单价计算

　　C .现场签证只有材料和机械台班用量没有价格的，其材料和台班价格按照鉴定项目相应工程的材料和台班单价适当上浮计算

　　D现场签证只有总价而无明细表述的,按总价款计算

　　【答案】D

　　【解析】当事人因现场签证费用发生争议,鉴定人应按以下规定进行鉴定:现场签证明确了人工、材料、机械台班数量及其价格的，按签证的数量和价格计算;现场签证只有用工数量没有人工单价的,其人工单价按照工作技术要求比照鉴定项目相应工程人工单价适当上浮计算;现场签证只有材料和机械台班用量没有价格的，其材料和台班价格按照鉴定项目相应工程材料和台班价格计算;现场签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算。正确答案为D选项。

　　【考点来源】第三章第七节合同价款纠纷的处理P305

　　9.非经营性建设工程项目总概算的完整组成是()。

　　A .单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、预备费概算、资金筹措费概算

　　B .建设单位工程概算、设备及安装单位工程概算和工程建设其他费用概算

　　C .建设单位工程概算、设备及安装单位工程概算、工程建设其他费用概算和预备费概算。

　　D .单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、预备费概算、 资金筹措费概算和铺地流动资金概算

　　【答案】A

　　【解析】建设工程项目总概算是确定整个建设工程项目从筹建开始到竣工验收、交付使用所需的全部费用的文件,它由各单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、预备费、资金筹措费概算和经营性项目铺底流动资金概算等汇总编制而成。非经营性建设工程项目不包含经营性项目铺底流动资金概算，故正确选项为A。

　　【考点来源】第三章第三节建设工程项目设计概算P210

　　10.下列费用项目中，属于施工企业管理费的是()。

　　A .生产工人津贴

　　B .短期借款利息支出

　　C .劳动保护费

　　D .已完工程保护费

　　【答案】C

　　【解析】企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用。内容包括:管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、其他。故正确选项为C。

　　【考点来源】第三章第一节建筑安装工程费用项目组成P169

　　11.某企业有一笔无法回收的应收账款,在会计核算上作为坏账被注销，而债务不变,则反映在资负债表上的结果是( ) 。

　　A .所有者权益增加

　　B .长期待摊费用减少

　　C .所有者权益减少

　　D .流动资产增加

　　【答案】 C

　　【解析】资产=负债+所有者权益，所有者权益受企业资产影响，如果企业资产出现损失,例如应收账款没有收回，作为坏账被注销,而债务不变，则股东权益将减少。

　　【考点来源】第二章第五节企业财务报表P134

　　12.根据《企业会计准则》,企业对应收账款提取坏账准备，体现了会计核算的()原则。

　　A .配比

　　B.谨慎

　　C .权责发生制

　　D .重要性

　　【答案】B

　　【解析】在市场经济条件下，在成本、会计核算中应当对可能发生的损失和费用,作出合理预计,以增强抵御风险的能力。提取坏账准备、采用加速折旧法等,都体现了谨慎原则。

　　【考点来源】第二章第二节工程成本的核算P108

　　13.将塔式起重机自停放地点运至施工现场的运输、拆卸、安装的费用属于()。

　　A .施工机械使用费

　　B .二次搬运费

　　C .固定资产使用费

　　D .大型机械进出场及安拆费

　　【答案】 D

　　【解析】大型机械设备进出场及安拆费:是指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点,所发生的机械进出场运输及转移费用及机械在施I现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。

　　【考点来源】第三章第一-节建筑安装工程费用项目组成P172

　　14.国际工程投标报价时，下列施工现场办公费的处理方式，正确的是()。

　　A .按照其费用性质分别计入相应分项工程的人工费、材料费或机具费

　　B .作为待摊费分摊到工程量清单的各个报价分项中。

　　C作为待摊费用单列并计入投标总报价。

　　D .作为开办费单列并计入投标总报价

　　【答案】C

　　【解析】松费属于国际工程投标总报价组成中待摊费列项的内容。

　　【考点来源】第三章第八节国际工程投标报价的组成P312

　　15. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，质量保证金扣留的方式原则上采用()。

　　A .在支付工程进度款时逐次扣留

　　B .工程竣工结算时一次性扣留

　　C .按照里程碑扣留

　　D签订合同后一次性扣留

　　【答案】A

　　【解析】质量保证金的扣留有以下三种方式:. (1)在支付工程进度款时逐次扣留(原则上采用这种方式) ; (2) 工程竣工结算时一-次性扣留质量保证金; (3) 双方约定的其他扣留方式。

　　【考点来源】第三章第七节质量保证金的处理P299

　　16.某企业从银行取得5年的长期借款1000万元，该笔借款的担保费费率为0.5%,利率为6%,每年结息一次，到期- 一次还本,企业所得税税率为25%，则该笔借款年资本金成本率为()。

　　A.4.50%

　　B.4.52%

　　C.6.00%

　　D.6.03%

　　【答案】B

　　【解析】资金成本率=资金占用费/筹资净额=[1000x 6%*(1-25%)]/[1000 (1-0.5%)]=4.52%

　　【考点来源】第二章第七节资金成本的计算与应用P157

　　17.关于分部分项工程量清单和定额子目工程量的说法,正确的是()。

　　A.一个清单项目只对应一个定额子目时,清单工程量的定额工程量完全相同

　　B.清单工程量计算的主项，工程量应与定额子目的工程量-致

　　C.清单工程量通常可以用于直接计价

　　D.定额子目工程量，应严格按照与所采用的定额相对应的工程量计算规则计算

　　【答案】D

　　【解析】A选项错误，即便一个清单项目对应一个定额子目，也可能由于清单工程量计算规则与所采用的定额工程量计算规则之间的差异，而导致二者的计价单位和计算出来的工程量不一致。B选项错误，由于一个清单项目可能对应几个定额子目，而清单工程量计算的是主项工程量，与各定额子目的工程量可能并不一致。C选项错误，清单工程不能直接用于计价,在计价时必须考虑施I方案等各种影响因素,根据所采用的计价定额及相应的工程量计算规则重新计算各定额子目的施工工程量。D选项正确，定额子目工程量的具体计算方法，应严格按照与所采用的定额相对应的工程量计算规则计算。

　　【考点来源】第三章第六节工程量清单计价的方法P242

　　18.根据建设工程量清单计价规范，投标人可以根据需要自行增加列项的清单是()。

　　A.措施项目清单

　　B.分部分项工程量清单

　　C.其他项目清单

　　D.规费、税金清单

　　【答案】A

　　【解析】《建设工程工程量清单计价规范》GB- 50500-2013规定:措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项。正确选项为A。

　　【考点来源】第三章第五节工程量清单编制的方法P237

　　19.用成本分析模式确定企业最佳现金持有量时,随着现金持有量增加而降低的现金持有成本是()。

　　A.管理成本

　　B.机会成本

　　C.交易成本

　　D.短缺成本

　　【答案】 D

　　【解析】企业持有的现金,将会有三种成本:机会成本、管理成本、短缺成本。其中现金的短缺成本,是因缺乏必要的现金,不能应付业务开支所需,而使企业蒙受损失或为此付出的代价,现金的短缺成本随现金持有量的增加而下降,随现金持有量的减少而上升。

　　【考点来源】第二章第八节现金和有价证券的财务管理P161

　　20.根据《建设工程工程星清单计价规范》，关于暂列金额的说法，正确的是()。

　　A.暂列金额应根据招标工程量清单列出的内容和要求估算

　　B.暂列金额包括在签约合同价内，属承包人所有

　　C.已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用

　　D.用于必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备及专业工程的费用

　　【答案】 C

　　【解析】暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一-笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证等确认的费用。已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。发包人按照合同的规定作出支付后，如有剩余,则暂列金额余额归发包人所有。

　　【考点来源】第三章第七节计量与支付

　　21.某建设工程施工过程中，由于发包人提供的材料没有及时到货，导致承包人自有的一台机械窝工四个台班。每台班折旧费500元。工作时每台班燃油动力费100元。另外，承包人租赁的一台机械窝工3个台班。台班租赁费为300元。工作时每台班燃油动力费80元。不考虑其他因素,则承包人可以索赔的费用为0元。

　　A.3540

　　B.3300

　　C.3140

　　D.2900

　　【答案】 D

　　【解析】因窝工弓|起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用;属于外部租赁时，按照应分摊的租赁费计算。故承包人可以索赔的费用=4 x 500+3 x 300=2900元。

　　【考点来源】第三章第七节施工索赔P279

　　22.单价合同在执行过程中，发现招标工程量清单中出现工程量偏差引起工程量增加，则该合同工程量应按()计量。

　　A.原招标工程量清单中的工程量

　　B.招标文件中所附的施工图纸的工程量

　　C.承包人在履行合同义务中完成的工程量

　　D.承包人提交的已完工程量报告中的数量

　　【答案】 C

　　【解析】施工中进行工程量计量时，当发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程量增减时，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计量。

　　【考点来源】第三章第七节工程计量P261

　　23.某建设项目只有一个单项工程。关于该项目施工图预算编制要求的说法,正确的是0

　　A.应采用三级预算编制形式

　　B.应采用二级预算编制形式

　　C.不需编制施工图预算

　　D.编制建设项目总预算和单项工程综合预算

　　【答案】B

　　【解析】当建设项目只有一个单项工程时, 应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由建设项目总预算和单位工程预算组成。

　　【考点来源】第三章第四节施工图预算的作用P225

　　24.企业应收账款周转率与上一年度相比有明显提高， 说明该企业的经营状况是()

　　A.企业管理效率降低

　　B.更容易发生坏账损失

　　C.收回赊销账款能力减弱

　　D.应收账款收回速度变快

　　【答案】 D

　　【解析】应收票据及应收怅款問专率通常用来测定企业在某一特定时期内收回赊销怅款的能力，它既可以反映企业应收票据及应收账款的变现速度，又可以反映企业的管理效率。在实际工作中，由于企业赊销资料属于商业秘密不宜对外公开披露，因此，该指标一般是用赊销和现销总娄销售收入浄额来反映。一般认为应收票据及应收账款周伡专率越高、周专天数越短越好，它表明企业应收票据及应收怅教收回速度快，这样一方面可以节约资金，同时也说明企业信用状况好，不易发生坏账损失。

　　【考点来源】第二章第六节财务分析

　　25.下列新技术特性中，属于技术可靠性的是( )

　　A.自动化程度高

　　B.三废排放少

　　C.有工业化应用业绩

　　D.有利用当地资源的优势

　　【答案】 C

　　【解析】技术可靠性指备选的新技术应用方案必须是成熟的、稳定的，有可借鉴的企业或项目对尚在试验阶段的新技术应采取积极慎重的态度;采用转让取得的技术，要考虑技术来源的可靠性，主要表现在技术持有者信誉好，意转让技术，且转让条件合理，如识产杈经过确认。同时，备选方案的技术能够实现方案设定的目标，对产品的质暈性能和方案的生产能力有足够的保证程度.能防和积极遊免因方案技术可靠性不足而产生的资源浪。A属于技术先进性;;B属于技术安全性;D属于技术适用性。

　　【考点来源】第一章第七节新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析

　　26.关于技术方案不确定因素临界点的说法，正确的是( )

　　A.对同一个技术方案，随着基准收益率的提高，临界点也会变高

　　B.不确定因素临界点的高低，不能作为判定风险的依据

　　C.临界点是客观存在的，与设定的指标判定标准无关

　　D.若基准收益率固定，某不确定性因素的临界点百分比越小，说明方案对标因素越敏感

　　【答案】 D

　　【解析】临界点是指技术方案允许不确定因素向不利方向变化的极限值，超过极限.技术方案的经济效果指标将不可行。例如当产品价格下降到某一值时.财务内部收益率将刚好等于基隹收益率，此点称为产品价格下降的临界点。临界点可用临界点百分比或者临界值分别表示某变量的变化达到一定的百分比或者一定数值时.技术方案的经済效果指标将从可行转变为不可行。对于同一个技术方案，随着设定基准收益率的提高.临界点就会变低(即临界点表示的不确定因素的极限变化变小)。在一定指标判断标准(如基准收益率)下.对若干不确定性因素中，临界点越低.说明该因素对技术方案经济效果指标影响越大.技术方案对该因素就越敏感、把临界点与未来实际可能发生的变化幅度相比较，就可大致分析该技术方案的风险情况。

　　【考点来源】第一章第三节技术方案不确定性分析

　　27.某工程施工时处于当地正常的雨季，导致工期延误.在工期延误期间又出现XX变化。根据《建设工程工程量清单计价规范》，对由此增加的费用和延误的工期正确的处理方式( )

　　A.费用，工期均有发包人承担

　　B.费用由发包人承担，工期由承包人承担

　　C.费用，工期均由承包人承担

　　D.费用由承包人承担，工期由发包人承担

　　【答案】 C

　　【解析】不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同当事人扠以下原则承担:(1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和財产损失由发包人承担;(2)承包人施工设备的损坏由承包人承担;(3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和材产的损失;(4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务.已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担;(5)因不可抗力引起或将引起工期延误.发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担;(6)承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。10+1=11万元。

　　28.下列定额中属于施工企业内部使用的，以序为对象编制的定额是( )

　　A.预算定额

　　B.概算定额

　　C.费用定额

　　D.施工定额

　　【答案】 D

　　【解析】施工定额是以同一性质的施工过程一一工序作为研究对象，表示生产产品数量与时间消耗综合关系的定额。

　　【考点来源】第三章第二节建设工程定额

　　29.建筑工人实名制管理法费应计入()

　　A.规费

　　B.其他项目费

　　C.分部分项工程费

　　D:措施项目费

　　【答案】 D

　　【解析】安全文明施工费中包括:环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费，建

　　筑工人实名制管理费。这个计入到描施项目费中。

　　【考点来源】第二章第一节建设项目总投资

　　30.某企业拟存款200万元，下列存款利率和计息方式中，在第5年末存款本息和最多的是( )。

　　A.年利率6%，按单利计算

　　B.年利率5.5%，每年复利一次

　　C.年利率4%,每季度复利一次

　　D.年利率5%，每半年复利一次

　　【答案】 B

　　【解析】200×6%×5+200=260万元;B:200×(1+.5%)^5=261.39万元C:200×(1+4%/4)^20=244万元;D:200×(1+5%/2)“10=256.02万元。

　　31.某企业年初从银行借款1000元,期限3年，年利率5%,银行要求每年末支付当年利息，则第3年末需偿还的本息和是( )万元。

　　A.1050.00

　　B.1100.00

　　C.1150.00

　　D.1157.63

　　【答案】 A

　　【解析】1000×(1+5%)=1050万元。

　　【考点来源】第一章第一节资金时间价值的计算及应用

　　32.下列经济效果评价指标中， 于偿债能力分析指标的是( )。

　　A.盈亏平衡点

　　B.速动比例

　　C.总投资收益率

　　D.财务净现值

　　【答案】 B

　　【解析】偿债能力指标主要有:借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、资产负债率、流动比率和速动比率。P29

　　【考点来源】第一章第二节技术方案经济效果评价

　　33.某技术方案的静态投资回收期为5.5年,行业基准值为6年。关于该方案经济效果评价的说法,正确的是()。

　　A.该方案静态投资回收期短于行业基准值，表明资本周转的速度慢

　　B.从静态投资回收期可以判断该方案前5年各年均不盈利

　　C.静态投资回收期短于行业基准值，不代表该方案内部收益率大于行业基准收益率

　　D.静态投资回收期短，表明该方案净现值一定大于零

　　【答案】 D

　　【解析】静投资回收期没有全面地考虑技术方案整个计算期内现金流量，即只考虑回收之前的效果，不能反映投资回收之后的情况。故无法准确衡量投术方案在整个计算期内的经济效果。所以静态投资回收期作为技术方案选择和技术方案排队的评价准则是不可靠的，它只能作为輔助评价指标，或与其他评价指标结合应用。

　　【考点来源】第一章第二节技术方案经济效果评价

　　34.某技术方案的现金流量如下表。若基准收益率为10%，则该方案的财务净现值是( )元。

　　A.699.12

　　B.769.03

　　C.956.22

　　D.1400.00

　　【答案】 A

　　【解析】

　　FP=-500×(1+10%)-1-1000X(1+10%)-2+900X(1+10%)-3+1000×(1+10%)-4+1000

　　×(1+10%)-5=699.12万元。

　　【考点来源】第一章第二节技术方案经济效果评价

　　35.关于基准收益率测定的说法，正确的是( )。

　　A.基准收益率最低限度不应小于资金成本

　　B.投资项目基准收益率的测定可以不考虑投资的机会成本

　　C.当资金供应充足时，基准收益率的测定可不考虑投资风险因素

　　D.基准收益率的测定不应考虑通货膨胀因素

　　【答案】 A

　　【解析】1.在投资项目以及按要求进行财务评价的建设项目中采用的行业财务基准收益率，应根据的导向进行确定;2.在企业各类投术方案的经济效果评价中参考选用的行业财务基准收益率.应在分析一定时期内国家和行业发展战路、发展规划、产业、资源供给、市场需求、资金时间价值、技术方案目标等情况的基础上，结合行业特点、行业资本构成情况等因素综合测定;3.在中国境外投资的技术方案财务基准收率的测定.应首先考虑国家风险因素;4.投资者自行测定技术方案的最低可接受財务收率，除了应考虑上述第2条中所涉及的因素外，还应根据白身的发展战路和经营策略、技术方案的特点与风险、资金成本机会成本等因素综合测定。

　　【考点来源】第一章第二技术方案经济效果评价

　　36.下列施工机械工作时间中，属于必需消耗的时间是( )。

　　A.低负荷下工作时间

　　B.多余工作和停工的时间

　　C.不可避免的无负荷工作时间

　　D.施工本身造成的停工时间

　　【答案】 C

　　37.根据《建设工程工程量清单计价规范》，施工企业为建筑安装施工人员支付的失业保险费属于建筑安装工程费中的()。

　　A.规费

　　B.人工费

　　C.措施费

　　D.企业管理费

　　【答案】 A

　　38.建设单位对设计方案进行评审所发生的费用应计入工程建设其他费用中的( )。

　　A.专项评价费

　　B.建设管理费

　　C.勘察设计费

　　D.工程监理费

　　【答案】 B

　　【解析】建设管理费是指为组织完成工程项目建设在建设期内发生的备类管理性质费用。包括建设单位管理费、代建管理费、工程监理费、监造费、招标费用。

　　【考点来源】第二童第一节建设项目总投资

　　39.关于编制企业定容额村人、料、机消耗暈和价格的说法，正确的是()。

　　A.确定人工消耗量时，首先根据企业环境，拟定非正常状况下的施工作业条件

　　B.确定材料消耗暈时，应根据特定项目的效据计算主要材料净用暈和损耗暈

　　C.施工机械施工价格通常根据市场询价，企业和项目的具体情况确定

　　D.人工价格一般情况下依据企业自身的经济状况和不同的技术等级分别计算

　　【答案】C

　　【解析】编制企业定额最关键的工作是确定人工、材料和机械台班的消耗量，以及计算分项工程单价或综合单价。具体测定和计算方法同施工定额及予项算定额的编制。人工消耗量的确定，首先是根据企业环境，拟定正常的施工作业条件，分别计算测定基本用工和其他用工的工日数，进而拟定施工作业的定容额付间。确定材料消耗暈，是通过企业历史数据的究计分析、理论计算、实验试验、实地考察等方法计算确定材料包括周材枓的净用暈和损耗暈，从而拟定材料肖耗的定容指标。机械台班消耗暈的确定，同样需要按照企业的环境，拟定机械工作的正常施工条件，确定机械浄工作效率和利用系数，据此拟定施工机械作业的定额台班和与机械作业相关的工人小组的定容寸间。人工价格也劳动力价格，一般情况下就按地区劳务市场价格计算确定。P202

　　【考点来源】第三章第二节建设工程定额

　　40.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于安全文明施工费的说法，正确的是( )。

　　A.承包人对安全文明施工费应专款专用，并在财务账目中单独列项备查

　　B基准日期后合同所使用的法律发生变化，由此增加的安全文明施工费由承包人承担

　　C.经发包人同意，承包人采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由承包人承担

　　D.发包人应在开工后42天内预付安全文明施工费总额的60%

　　【答案】 A

　　【解析】安全文明拖工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。末经发包人同意的果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费.如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。

　　【考点来源】第三童第七节计量与支付

　　41.下列施工企业取得的收入中，属于让渡资产使用权收入的是()。

　　A.完成施工任务取得的收入

　　B.提供机械作业取得的收入

　　C.出租自有设备取得的收入

　　D.销售建筑材料取得的收入

　　【答案】C

　　【解析】让渡资产使用权收入是指企业通过让渡资产使用权而取得的收入，如金融业发

　　放货款取得的收入，企业让渡无形资产使用权取得的收入等。

　　【考点来源】第二章第三节收入

　　42.某设备目前实际价值为30000元，有关资料如下表所示，则该设备的经济寿命为()年。

　　A.3

　　B.4

　　C.5

　　D.6

　　【答案】C

　　【解析】设备经济寿命为年平均消耗成本年平物运行成本最小值，也就是年平物使用成本最小值。

　　43.从事建筑安装工程施工生产的工人，工伤期间的工资属于人工费中的()。

　　A.计时工资

　　B.津贴补贴

　　C.加班加点工资

　　D.特殊情况支付的工资

　　【答案】D

　　【解析】.特殊情况下支付的工资:是指根据国家法律、洼规和规定，因病、工伤、产假计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。P167

　　【考点来源】第二章第一节建设项目总投资

　　44.某施工企业按2/10，n/30的条件购入材料40万元，关于该项业务付款的说法，正确的是()

　　A.若该企业在第9天付款，需支付39.2万元

　　B.若银行借款年利率为6%，该企业应放弃现金折扣成本

　　C.若该企业在第21天付款，需支付9.6万元

　　D.若该企业在第29天付款，则放弃现金折扣的成本为2

　　【答案】A

　　【解析】放弃现金折扣成本=2%/(1-2%)×360/(30-10)=36.73%，10天内付款折扣则是402%=0.8万元，免费信用额度为:40-0.8=39.2万元。

　　45.某工程施工方案的计划工期为350天，对方案运用价值工程原理优化后工期缩短了10天可实现同样的功能并降低了工程费用。根据工程价值原理该价值提升的途径属于()

　　A.功能提高，成本降低

　　B.功能提高，成本不变

　　C.功能不变，成本降低

　　D.功能不变，成本不变

　　【答案】C

　　【解析】节约型，在保持产品功能不变的前提下通过降低成本达到提高价值的目的。P70

　　【考点来源】第一章第六节价值工程在工程建设中的应用

　　46.某企业本月产品产量和材料消耗情况如下表。用因素分析法(三个因素的重要性按表中的顺序)计算，本月单位产品材料消耗量变化对材料费用总额的影响是()。

　　A.节约5万元

　　B.増加5万元

　　C.节约6万元

　　D.増加6万元

　　【答案】C

　　47.某技术方案年设计生产能力为10万台，固定成本为1200万元。满负荷生产时，产品年销售收入为9000万元，单台产品可变成本为560元，以上均为不含税价格，单台产品税金及附加为12元，则该方素以生产能力利用率表示的盈亏平衡点是()。

　　A.13.33%

　　B.14.24%

　　C.35.29%

　　D.36.59%

　　【答案】C

　　【解析】利用量本利模型B=S-C。先算出单价，S=PQ-T，9000=P10-12×10=912元。盈亏平衡产量点:1200/(912-560-12)=3.529万台，设计生产能力利用率表示的盈亏平衡点3.529/10=35.29%。

　　【考点来源】第一童第三节技术方案不确定性分析

　　48.某施工项目因80年一遇的特大暴雨停工10天，承包人在停现间按照发包人要求照管工程发生费用2万元，承包人施工机具损坏损失10万元，已经建成的永久工程损坏损失20万元，之后应发包人要求修复被暴雨冲毁的道路花费2.5万元，修复道路时因施工质量问题发生返工费用1万元。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，以上事件产生的费用和损失中，承包人应承担()万元。

　　A.21.0

　　B.13.5

　　C.11.0

　　D.10.0

　　【答案】C

　　【解析】不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同事人以下原则承担:(1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和財产损失由发包人承担;(2)承包人施工设备的损坏由承包人承担;(3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和材的损失;(4)因不可抗力影向承包人履行合同约定的义务.已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担;(5)因不可抗力引起或将引起工期延误.发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担;(6)承包人在停工期可按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。10+1=11万

　　【考点来源】第三章第七节计量与支付

　　49.施工现场的安全警示标志，现场围挡等所需的费用属于()费用

　　A.措施项目

　　B.分部分项工程

　　C.零星项目

　　D.其他项目

　　【答案】A

　　50.某企业2年前20万元购买的一台设备，累计已提取折旧4万元，现在市场上购买同样的设备需要15万元，则在会计计量时该设备的历史成本和重置成本分别为()。

　　A.20万元和15万元

　　B.16万元和11万元

　　C.16万元和15万元

　　D.20万元和16万元

　　【答案】A

　　【解析】历史成本是购置时的成本为20万元，重置成本为现在购买时的成本为15万元。

　　【考点来源】第二章第一节财务会计基础

　　51.根据《建设工程工程量清单计价规范》，投标人认为招标控制价没有按照规范编制的，应在招标控制价公布后()天内提交书面投诉书。

　　A.14

　　B.10

　　C.7

　　D.5

　　【答案】D

　　【解析】投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《建设工程工程量清单计价规苑》

　　GB50500-2013的规定进行编制的，应在招标控制价公布后5天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。

　　【考点来源】第三章第六节工程量清单计价

　　52.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于安全文明施工费的说法，正确的是()

　　A.基准日期后合同所适用的法律发生变化，由此増加的安全文明施工费由承包人承担

　　B.承包人对安全文明施工费应专款专用，并在财务账目中单独列项备查

　　C.经发包人同意，承包人采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由承包人承担

　　D.承包人应在开工后42天内预付安全文明施工非总额的60%

　　【答案】B

　　53.投标过程中，投标人发现招标工程星清单项目特征描述与设计图纸的描述不符时，报价时应以()为准。

　　A.投标人按规范修正后的项目特征

　　B招标工程量清单的项目特征

　　C.实际施工项目的具体特征

　　D.招标文件中的设计图纸及其说明

　　【答案】B

　　【解析】在招投标过程中，若出现工程量清单特征描述与设计图纸不符，投标人以招标工程暈清单的项目特征描述为，确定投标报价的综合单价;若施工中施工图纸或设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致.发承包双方应按实际施工的项目特征依据合同约定重新确

　　定综合单价。

　　【考点来源】第三章第六节工程量清单计价

　　54.下列投标人在国际工程标前会议上的做法，正确的是()。

　　A.对招标文件中图纸与技术说明矛盾之处，提出己方的修改意见

　　B.提出对业主有利的设计方案修改意见

　　C.详细阐述己方施工方案的优势和竞争力

　　D.对工程内容范围不清的问题，请业主作出说明

　　【答案】D

　　【解析】参加标前会议应注意以下几点:1.对工程内容苑围不清的间题应当提请说明，但不要表示或提出任何修改设计方案的要求;2.对招标文件中图纸与技术说明互相矛盾之处，可请求说明以何者为准，但不要轻易提出修改技术要求;3.对含糊不清、容易产生歧义理解的合同条件，可以请求给予澄清、解释，但不要提出任何改变合同条件的要求;4.投标人应注意提问的技巧，不要批评或否定业主在招标文件中的有关规定，提问的问题应是招标文件中比叡明显的错误或硫漏，不要将对已方有利的错误或硫漏提出来，也不要将己方机密的设计方案或施工方案透露给竞爭对手，同时要仔细倾听业主和竞爭对手的谈话.从中探察他们的态度、经验和管理水平。

　　55.某新建项目，建设期为3年，共向银行借款1300万元，其中第一年借款700万元，第二年借款600万元，借款在各年内均衡使用，年化率为6%，建设期每年计息，但不还本付息，则第3年应计的借款利息为()万元。

　　A.0

　　B.82.94

　　C.85.35

　　D.104.52

　　【答案】B

　　【解析】第一年利息:700/2×6=21万元;第二年利息:(700+21+600/2)X6%-61.26万元

　　第三年利息:(700+21600+61.26)X6%=82.94万元。

　　【考点来源】第三章第一节建设项目总投资

　　56.某企业资产负债表的流动资产总额为300万元(其中货币资金60万元，存货160万元，应妆账款等80万元)，流动负债总额为80万元，则该企业的速动比率为()。

　　A.0.75

　　B.1.25

　　C.1.75

　　D.3.75

　　【答案】C

　　【解析】速动比率=(流动资产一存货)流动负债=(300-160)/80=1.75。

　　【考点来源】第二童第六节财务分析

　　57.根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，应采取的做法是()

　　A.下达变更指令，要求承包人必须提前竣工并支付，由此増加的赶工费用

　　B.増加合同补充条款，要求承包人采取加快工程进度措施，不承担赶工费用

　　C.征得承包人同意后，与承包人商定采取加快工程进度的措施，并承担由此増加的赶工费用

　　D.自行将工期压缩到合同工期的80%，并要求承包人按期完工

　　【答案】C

　　58.施工图预算审查中，若工程条件相同，用已完工程的预算审查拟建工程的同类工程预算的方法属于()。

　　A.标准预算审查法

　　B.对比审查法

　　C.筛选审查法

　　D.分组计算亩查法

　　【答案】B

　　59.根据《建设工程施工合同(示范文本)》关于工程保修期的说法，正确的是()。

　　A.发包人未经竣工验收擅自使用工程的保修期，自转移占有之日起算

　　B.各分部工程的保修期应该是相同的

　　C.工程保修期从工程完工之日起起算

　　D.工程保修期可以根据具体情况适当低于法定最低保修年限

　　【答案】A

　　【解析】工程保修期从工程竣工验收合格之日起算。具体分部分项工程的保修期由合同当事人约定，但不得低于法定最低保修年限。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。故正确选项为A。

　　60.下列事项中，会导致企业营业利润减少的是()

　　A.固定资产盘亏

　　B.所得税戡用增加

　　C.发生债务重组损失

　　D.管理用增加

　　【答案】D

　　【解析】营业利润营业收入营业成本(或营业费用)-税金及附加销售费用管理费用-財务

　　费用资产减值损失+公允价值变动收益(损失为负)投资收益(损失为负)。P123

　　【考点来源】第二章第四节利润和所得税费用

　　二.多选题

　　61.关于资金时间价值的说法，正确的有().

　　A.单位时间资金增值率一定的条件下、资金的时间价值与使用时间成正比

　　B.资金随时间的推移而贬值的部分就是原有赟金的时价值

　　C.投入资金总额一定的情况下，前期投入的资金越多，资金的正效益越大

　　D.其他条件不变的情兄下，资金的时间价值与资金数暈成正

　　E.一定时间内等量资金的周转次数越多，资金的时间价值越多

　　【答案】ADE

　　【解析】影响资金时间价值的因素很多，其中主要有以下几点:1资金的使用时间。在单位时间的资金增值率一定的条件下，资金使用寸间越长，则资金的时间价值越大;使用寸间越短，贝资金的时间价值越小;2.资金数量的多少。在其他条件不变的情况下，资金数暈越多，资金的时可价值就越多;反之，资金的时间价值则越少;3.资金投入和回收的特点。在总资金一定的情况下，前期投入的资金越多，资金的负效益越大:反之.后期投入的资金越多，资金的负效益越小。而在资金回收额一定的情况下，离现在越近的时间回收的资金越多，资金的时间价值就越多反之.离现在越远的时间回收的资金越多，资金的时间价值就越少;4.资金周转的速度。资金周詐专越快，在一定的时间内等暈资金的周专次数越多。资金的时间价值越多;反之，资金的时间价值越少。

　　【考点来源】第一章第一节资金时间价值的计算及应用

　　62.关于国产设备原价的说法，正确的有()。

　　A.国产标准设备的原价一般是指出厂价

　　B.由设备成套公司供应的国产标准设备，原价为订货合同价

　　C.国产标准设备在计算原价时，一般按带有备件的出厂价计算

　　D.非标国产设备原价的计算方法应简便，并使估算价接近实际出

　　E.非标准国产设备原价中应包含运杂费

　　【答案】ABCD

　　【解析】国产标准设备是指按照主管门布的标准图纸和投术要求，由设备生产厂批量生产的，符合国家质量检验准的设备。国产标准设备原价一般指的是设备制造厂的交货价.出厂价。如设备由设备成套公司供应，则以订货合同价为设备原价。有的设备有两种出厂价.即带有备件的出厂价和不带有备件的出厂价。在计算设备原价时，一般按带有备件的出厂价计算非标准设备是指国家尚无定型标准，备设备生产厂不可能在工艺过程中采用批量生产，只自安次订货，并根据具体的设备图紙制造的设备。非标准设备原价有多种不同的计算方法如成本计算估价法、系列设备插人估价法、分部组合估价法、定额估价法等。但无论哪种方法者

　　应该使非标准设备计价的准确度接近实际出厂价，并且计算方法要筒便。P180

　　【考点来源】第二童第一节建设项目总投资

　　63.当设备清单不完备时，编制设备安装工程概算采用的方法有()

　　A.生产能力指数法

　　B.扩大单价法

　　C.算单价法

　　D.橛算指标法

　　E.类似工程预算法

　　【答案】ED

　　【解析】设备安装工程概算的編制方法:(1)子页算单价法。当初步设计有讦细设备清单时，可直接按予颋算单价予算定额单价)编制设备安装工程概算。(2)扩大单价法。当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，可采用主体设备、成套设备或工艺线的综合扩大安装单价编制概算。(3)概算指标法。当初步设计的设备清单不完备，或安装予预算单价及扩大综合单价不全，无法采用予颋算单价法和扩大单价法时，可采用概算指标編制概算。P217

　　【考点来源】第三章第三节建设工程项目设计概算

　　.下列固定资产相关费中，构成固定资产原值(原价)的有()。

　　A.固定资产购买价款

　　B.固定资产大修理费用

　　C.固定资产发生的装御费

　　D.定资产的计净残值

　　E.固定资产达到子预定可使用状态前的安装費

　　【答案】ACE

　　【解析】固定资产应当按照成本进行初始计量。外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到予预定可便用状忞前所发生的可크属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。以一笔款项购人多项没有单独标价的固定资产，应当接照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本;自行建造固定资产的成本由建造该项资产达到予预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入固定资产的成本应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。确定固定资产成本时，应当考虑予预计弃置费用因素。P102

　　【考点来源】第二章第二节成本与费用

　　65.关于企业财务报表列报要求的说法，正确的有()。

　　A.企业应依据实际发生的交易和事项依规定进行确认和计量

　　B项目的列报在各个会计期间保持一致，不得随意变更

　　C.当期所有列报项目至少提供与上一个可比会计期间的比数据

　　D相关的收入和费用项目应事先互相抵消，以浄额列报

　　E年度报表盖期间少于一年的应说明原因

　　【答案】ABCE

　　【解析】(1)企业应该依据实际发生的交易和事项，遵循《企业会计准则》的所有规定进行确认和计量，并在此基础上编制財务报表。(2)企业应以持续经莒为会计确认、计量和编制会计报表的基础。(3)除现金流量表按照收付实现制编制外，企业应当按照权责发生制编制其他財务报表。(4)财务报表项目的列报应当在各个会计期间保持一致，不得随意变更。(5)重要项目单独列报。(6)财务报表项目应当以总额列报，(7)企业在列报当期务报表时应当至少提供所有列报项目与上ー个可比会计期间的比较数据，以及与理解当期財务报表相关的说明。(8财务报表一般分表首和正表两部分。(9)企业至少应当编制年度财务报表。年度财务报表涵盖的期间短于一年的，应当披露年度财务报表的涵盖期间，以及短于一年的原因。P131

　　【考点来源】第二章第五节企业财务报表

　　66. 下列各种情形中，会导致原有设备产生无形磨损的有()

　　A.设备部件在使用过程中自然老化

　　B.设备在使用过程中损坏

　　C.由于科技进步岀现效率更高的新型设备

　　D.设备在闲置过程中，被腐蚀造成精度降低

　　E.同类型设备市场价格明显降低

　　【答案】CE

　　67.根据《建设工程施工合同(示文本)》，对已缴纳履约保证金的承包人，其提交的竣工结算申请单的内容应包括()。

　　A.竣工结算合同价格

　　B.已经处理完的索賠资料

　　C.发包人已支付承包人的款项

　　D.应扣留的质保金

　　E.发包人应支付承包人的合同价款

　　【答案】ACE

　　【解析】本题考查的是考查的是竣工结算与支付。除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容:(1)竣工结算合同价格;(2)发包人已支付承包人的款项;(3)应扣留的质量保证金，已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外;(4)发包人应支付承包人的合同价款。

　　【考点来源】第三章第七节计量与支付

　　68.下列筹资方式中，属于商业信用开形式的有(点.应付票据

　　B.应付账素

　　C.抵押贷款

　　D.融资租赁

　　E.预收账款

　　【答案】ABE

　　【解析】本题考查的是短期筹资的特点和方式。商业信用的具体形式有应付账款、应付票据、

　　预收账款等。

　　【考点来源】第二童第七节筹资管理

　　69.下列財务计划现金流暈表的项目中，属于筹资活动现金流暈的有()

　　A.建设投资借款

　　B.补贴收入

　　C.流动资金借款

　　D.支付股利

　　E.维持运营投资

　　【答案】ACD

　　【解析】本题考查的是财务计划现金流量表。选项B属于经活动现金流量;选项E属于投

　　资活动现金流量。

　　【考点来源】第二童第五节企业财务报表

　　70.施工予颋算对于工程造价管理门的作用主要有()

　　A.是项目立项审批的依据

　　B.是监督检查执行定额准的依据

　　C.是合理确定工程造价的依据

　　D是审定招标控制价的依据

　　E.是测算造价指数的依据

　　【答案】BCDE

　　【解析】本题考查的是施工图予颈算的作用。对于工程造价管理部]而言，施工图孖预算是监督检查执行定额标准、合理确定工程造价、测算造价指数及审定招标控制价的重要依据。F225

　　【考点来源】第二章第四节建设工程项目施工图预算

　　71. 根据《企业会计准则》,合同执行过程中,合同变更形成的收入确认为合同收入时,应同时满足的条件有( )。

　　A.合同变更增加了企业履约的义务

　　B.客户能够认可因变更而增加的收入

　　C.合同变更部分双方的义务已经开始履行

　　D.客户已支付变更部分的相应款项

　　E.该收入能够可靠地计量

　　【答案】BE

　　【解析】本题考查的是建造(施工)合同收入的核算。合同变更款应当在同时满足下列条件时才能构成合同收入: (1)客户能够认可因变更而增加的收入; (2)该收入能够可靠地计量。如果不同时具备上述两个条件,则不能确认变更收人。参见教材P119

　　【考点来源】第二章第三节收入

　　72. 某工程施工现有两个对比的技术方案,方案1需投资200万元,年生产成本120万元;方案2与方案1应用环境相同的情形下,需投资300万元,年生产成本100万元。设基准投资收益率为10%,采用增量投资收益率法选择方案,正确的有( )。

　　A.方案2与方案1相比,增量投资收益率为10%

　　B.方案2与方案1相比,在经济上可行

　　C.当基准投资收益提高为15%时,方案2优于方案1

　　D.方案2比方案1投资高出50%,超过基准收益率,经济上不可行

　　E.当基准投资收益率降低为8%时,方案1优于方案2

　　【答案】BC

　　【解析】 (120-100) / (300-200) =20%,大于10%,方案2可行。P82

　　【考点来源】第一章第七节新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析

　　73. 下列财务指标中,属于企业营运能力指标的有()。

　　A.应收账款周转率

　　B.总资产周转率

　　c.权益乘数

　　D.流动资产周转率

　　E.存货周转天数

　　【答案】 ABDE

　　【解析】营运能力比率是用于衡量公司资产管理效率的指标。常用的指标有总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收票据及应收账款周转率等。P145

　　【考点来源】第二章第六节财务分析

　　74,价值工程活动中功能评价前应完成的工作有( )。

　　A.设计方案优化

　　B.方案创造

　　C.方案评价

　　D.功能整理

　　E.功能定义

　　【答案】 DE

　　【解析】P71

　　【考点来源】第一章第六节价值工程在工程建设中的应用

　　75、根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于项目特征的说法,正确的有( )。

　　A.分部分项工程量清单的项目特征是确定综合单价的重要依据

　　B.项目特征主要涉及项目的自身特征、工艺特征及对项目施工方法可能产生影响的特征

　　C.项目名称相同、项目特征不同的清单项目应分别列项

　　D. 项目特征是指构成分部分项工程量清单项目、措施项目自身价值的本质特征

　　E.项目特征应根据《计量规范》的项目特征进行统一描述,招标人不应根据拟建项目实际情况更改项目特征的描述

　　【答案】 ABCD

　　【解析】项目特征是指构成分部分项工程量清单项目、措施项目自身价值的本质特征。分部分项工程量清单项目特征应按《计量规范》的项目特征,结合拟建工程项目的实际予以描述。

　　分部分项工程量清单的项目特征是确定一个清单项目综合单价的重要依据,在编制的工程量清单中必须对其项目特征进行准确和全面的描述。清单项目特征主要涉及项目的自身特征(材质、型号、规格、品牌) 、项目的工艺特征以及对项目施工方法可能产生影响的特征。

　　【考点来源】第三章第五节工程量清单编制

　　76、与全费用综合单价相比,现行《建设工程工程量清单计价规范》中分部分项工程的综合单价中没有涵盖的项目有()

　　A.管理费

　　B.税金

　　c.利润

　　D.规费

　　E.风险费用

　　【答案】 BD

　　【解析】工程量清单计价主要有三种形式: 1工料单价=人工费+材料费+施工机具使用费2综合单价=人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润;③全费用综合单价=人工费+材料费施工机具使用费+管理费+利润+规费税金。P241

　　【考点来源】第三章第六节工程量清单计价

　　77、某方案单因素敏感性分析示意图如下。根据该图,可以得出的结论有( )。

　　A. 销售价格的临界点小于10%

　　B.原材料成本比建设投资更敏感

　　C.建设投资的临界点大于10%

　　E.建设投资比销售价格更敏感

　　【答案】 ACD

　　【解析】斜率越大越敏感,到原点的距离越短越敏感。P41

　　【考点来源】第一章第三节技术方案不确定性分析

　　78. 根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于措施项目清单编制的说法,正确的有( )。

　　A.编制总价措施项目清单时应列出项目编码、项目名称,并按照现行计量规范的规定计算其工程量,不需要列出计量单位和项目特征

　　B.环境保护、安全文明施工和材料的二次搬运等措施项目清单应根据工程本身的因素列项,不需考虑不同施工企业的实际情况

　　c编制单价措施项目清单时应列出项目编码、项目名称、项目特征和计量单位,并按现行计量规范的规定计算其工程量

　　D.不同承包人对于同一工程可能采用的施工措施不完全一致,因此措施项目清单应允许承包人根据拟建工程的实际情况

　　E. 参考拟建工程的常规施工技术方案以确定大型机械设备进出场及安拆、混凝土模板和脚手架等措施项目

　　【答案】 CDE

　　【解析】对能计量的措施项目(即单价措施项目),同分部分项工程量一样,编制措施项目清单时应列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位,并按现行计量规范规定,采用对应的工程量计算规则计算其工程量。对不能计量的措施项目(即总价措施项日) ,措施项目清单中仅列出了项目编码、项目名称,但未列出项目特征、计量单位的项目,编制措施项目清单时,应按现行计量规范附录(措施项目)的规定执行。由于工程建设施工特点和承包人组织施工生产的施工装备水平、施工方案及其管理水平的差异,同一工程、不同承包人组织施工采用的施工措施有时并不完全一致,因此,《建设工程工程量清单计价规范》 CB 50500-2013规定:措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项。措施项目清单的编制应考虑多种因素,除了工程本身的因素外,还要考虑水文、气象、环境、安全和施工企业的实际情况。措施项目清单的设置需要: (1)参考拟建工程的常规施工组织设计,以确定环境保护、安全文明施工、临时设施、材料的二次搬运等项目; (2)参考拟建工程的常规施工技术方案,以确定大型机械设备进出场及安拆、混凝土模板及支架、脚手架、施工排水、施工降水、垂直运输机械、组装平台等项目;

　　(3)参阅相关的施工规范与工程验收规范,以确定施工方案没有表述的但为实现施工规范与工程验收规范要求而必须发生的技术措施; (4)确定设计文件中不足以写进施工方案,但要通过一定的技术措施才能实现的内容; (5)确定招标文件中提出的某些需要通过一定的技术措施才能实现的要求。P237

　　【考点来源】第三章第五节工程量清单编制

　　79. 编制人工定额时,下列时间属于工人在工作班内必需消耗的时间有( )

　　A.助工作时间

　　B.准备与结束工作时间

　　C.材料供应不及时引起的停工时间

　　D.工人在工作过程中恢复体力所必需的休息时间

　　E.施工组织不善造成的停工时间

　　【答案】ABD

　　【解析】P193

　　【考点来源】第三章第二节建设工程定额

　　80、根据《建设工程工程量清单计价规范》,因工程变更引起措施项目发生变化时,承包人提出措施项目费调整,在措施项目拟实施方案得到发承包双方确认后,措施调整的正确做法有()

　　A.对采用总价计算的措施项目费,按实际发生变化的措施项目并考虑报价浮动因素进行调整

　　B.采用单价计算的措施费用,应按实际发生变化的措施项目和已标价工程量清单项目确定单价

　　C.安全文明施工费应按实际发生变化的措施项目调整,不得浮动

　　D.除非措施项目费变动超过一定幅度,一般采用总价计算的措施项目费不能进行调整

　　E.安全文明施工费应该按实际发生的措施项目计算,并考虑承包人报价浮动因素进行调整

       【答案】ABC

　　【解析】应按照下列规定调整措施项目费:

　　(1)安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目调整,不得浮动。

　　(2)采用单价计算的措施项目费,应按照实际发生变化的措施项目按照前述已标价工程量清单项目的规定确定单价。

2020年一级建造师机电工程考试真题及答案

　　1.无卤低烟阻燃电缆在消防灭火时的缺点是( )。

　　A.发出有毒烟雾

　　B.产生烟尘较多

　　C.腐蚀性能较高

　　D.绝缘电阻下降

　　参：D

　　2.下列考核指标中。与锅炉可靠性无关的是( )。

　　A.运行可用率

　　B.容量系数

　　C.锅炉热效率

　　D.出力系数

　　参：C

　　3.长输管线的中心定位主点不包括( )。

　　A.管线的起点

　　B.管线的中点

　　C.管线转折点

　　D.管线的终点

　　参：B

　　4.发电机安装程序中，发电机穿转子的紧后工序是()。

　　A.端盖及轴承调整安装

　　B.氢冷器安装

　　C.定子及转子水压试验

　　D.励磁机安装

　　参：B

　　5.下列自动化仪表工程的试验内容中，必须全数检验的是()。

　　A.单台仪表校准和试验

　　B.仪表电源设备的试验

　　C.综合控制系统的试验

　　D.回路试验和系统试验

　　参：D

　　6.在潮湿环境中，不锈钢接触碳素钢会产生() 。

　　A.化学腐蚀

　　B.电化学腐蚀

　　C.晶间腐蚀

　　D.铬离子污染

　　参：B

　　7.关于管道防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工的做法，正确的是()。

　　A.环向和纵向缝应对接粘贴密实

　　B.玻璃纤维布不应用平铺法

　　C.第一层胶泥干燥后贴玻璃丝布

　　D.玻璃纤维布表面需涂胶泥

　　参：D

　　8.工业炉窑烘炉前应完成的工作是()。

　　A.对炉体预加热

　　B.烘干烟道和烟囱

　　C.烘干物料通道

　　D.烘干送风管道

　　参：B

　　9.电梯设备进场验收的随机文件中不包括( )。

　　A.电梯安装方案

　　B.设备装箱单

　　C.电气原理图

　　D.土建布置图

　　参：A

　　10.消防灭火系统施工中，不需要管道冲洗的是()。

　　A.消火栓灭火系统

　　B.泡沫灭火系统

　　C.水炮灭火系统

　　D.高压细水雾灭火系统

　　参：B

　　11.工程设备验收时，核对验证内容不包括()。

　　A.核对设备型号规格

　　B.核对设备供货商

　　C.检查设备的完整性

　　D.复核关键原材料质量

　　参：C

　　12.下列施工组织设计编制依据中，属于工程文件的是( )。

　　A.投标书

　　B.标准规范

　　C.工程合同

　　D.会议纪要

　　参：D

　　13.关于施工单位应急预案演练的说法，错误的是()。

　　A.每年至少组织一次综合应急预案演练

　　B.每年至少组织一次专项应急预案演练

　　C.每半年至少组织一次现场处置方案演练

　　D.每年至少组织一次安全事故应急预案演练

　　参：D

　　14.机电工程工序质量检查的基本方法不包括( )。

　　A.试验检验法

　　B.实测检验法

　　C.抽样检验法

　　D.感官检验法

　　参：C

　　15.压缩机空负荷试运行后，做法错误的是( )。

　　A.停机后立刻打开曲轴箱检查

　　B.排除气路及气罐中的剩余压力

　　C.清洗油过滤器和更换润滑油

　　D.排除气缸及管路中的冷凝液体

　　参：A

　　16.下列计量器具中，应纳入企业最高计量标准器具管理的是()。

　　A.温度计

　　B.兆欧表

　　C.压力表

　　D.万用表

　　参：B

　　17.110kV高压电力线路的水平安全距离为10m,当该线路最大风偏水平距i离为0.5m时，则导线边缘延伸的水平安全距离应为()。

　　A.9m

　　B.9.5m

　　C.10m

　　D.10.5m

　　参：C

　　18.取得A2级压力容器制造许可的单位可制造( )。

　　A.第一类压力容器

　　B.高压容器

　　C.超高压容器

　　D.球形储罐

　　参：D

　　19.下列分项工程质量验收中，属于一般项目的是()。

　　A.风管系统测定

　　B.阀门压力试验

　　C.灯具垂直偏差

　　D.管道焊接材料

　　参：C

　　20.工业建设项目正式竣工验收会议的主要任务不包括( )。

　　A.编制竣工决算

　　B.查验工程质量

　　C.审查生产准备

　　D.核定遗留尾工

　　参：B

　　21.吊装作业中，平衡梁的主要作用有( )。

　　A.保持被吊物的平衡状态

　　B.平衡或分配吊点的载荷

　　C.强制改变吊索受力方向

　　D.减小悬挂吊索钩头受力

　　E.调整吊索与设备间距离

　　参：AB

　　22.钨极手工氩弧焊与其他焊接方法相比较的优点有( )。

　　A.适用焊接位置多

　　B.焊接熔池易控制

　　C.热影响区比较小

　　D.焊接线能量较小

　　E.受风力影响最小

　　参：ABC

　　23.机械设备润滑的主要作用有()。

　　A.降低温度

　　B.减少摩擦

　　C.减少振动

　　D.提高精度

　　E.延长寿命

　　参：ABE

　　24.下列接闪器的试验内容中，金属氧化物接闪器应试验的内容有()。

　　A.测量工频放电电压

　　B.测量持续电流

　　C.测量交流电导电流

　　D.测量泄漏电流

　　E.测量工频参考电压

　　参：BE

　　25.关于管道法兰螺栓安装及紧固的说法，正确的有()。

　　A.法兰连接螺栓应对称紧固

　　B.法兰接头歪斜可强紧螺栓消除

　　C.法兰连接螺栓长度应一致

　　D.法兰连接螺栓安装方向应一致

　　E.热态紧固应在室温下进行

　　参：ACD

　　26.关于高强度螺栓连接紧固的说法，正确的有( )。

　　A.紧固用的扭矩扳手在使用前应校正

　　B.高强度螺栓安装的穿入方向应一致

　　C.高强度螺栓的拧紧宜在24h内完成

　　D.施拧宜由螺栓群一侧向另一侧拧紧

　　E.高强度螺栓的拧紧应一次完成终拧

　　参：ABC

　　27.关于建筑室内给水管道支吊架安装的说法，正确的有( )。

　　A.滑动支架的滑托与滑槽应有3~ 5mm间隙

　　B.无热伸长管道的金属管道吊架应垂直安装

　　C.有热伸长管道的吊架应向热膨胀方向偏移

　　D.6m高楼层的金属立管管卡每层不少于2个

　　E.塑料管道与金属支架之间应加衬非金属垫

　　参：ABDE

　　28.关于建筑电气工程母线槽安装的说法，正确的有()。

　　A.绝缘测试应在母线槽安装前后分别进行

　　B.照明母线槽的垂直偏差不应大于10mm

　　C.母线槽接口穿越楼板处应设置补偿装置

　　D.母线槽连接部件应与本体防护等级一致

　　E.母线槽连接处的接触电阻应小于0.1Ω

　　参：ABDE

　　29.关于空调风管及管道绝热施工要求的说法，正确的有( )。

　　A.风管的绝热层可以采用橡塑绝热材料

　　B.制冷管道的绝热应在防腐处理前进行

　　C.水平管道的纵向缝应位于管道的侧面

　　D.风管及管道的绝热防潮层应封闭良好

　　E.多重绝热层施工的层间拼接缝应一致

　　参：ACD

　　30.建筑智能化工程中的接口技术文件内容包括( )。

　　A.通信协议

　　B.责任边界

　　C.数据流向

　　D.结果评判

　　E.链路搭接

　　参：ABC

　　(一)背景资料

　　某安装公司承包大型制药厂的机电安装工程，工程内容:设备、管道和通风空调等工程安装。安装公司对施工组织设计的前期实施，进行了监督检查:施工方案齐全，临时设施通过验收，施工人员按计划进场，技术交底满足施工要求，但材料采购因资金问题影响了施工进度。不锈钢管道系统安装后，施工人员用洁净水(氯离子含量小于25ppm)对管道系统进行试压时(见图1)，监理工程师认为压力试验条件不符合规范规定，要求整改。由于现场条件，有部分工艺管道系统无法进行水压试验，经设计和建设单位同意，允许安装公司对管道环向对接焊缝和组成件连接焊缝采用100%无损检测，代替现场水压试验，检测后设计单位对工艺管道系统进行了分析,符合质量要求。检查金属风管制作质量时，监理工程师对少量风管的板材拼接有十字形接缝提出整改要求。安装公司进行了返修和加固，风管加固后外形尺寸改变但仍能满足安全使用要求，验收合格。

图1管道系统水压试验示意图

　　题目1、安装公司在施工准备和资源配置计划中哪几项完成的较好?哪几项需要改进?

　　解析：

　　该项目施工方案齐全，临时设施设置合理，施工人员按计划进场，技术交底满足施工要求，说明该公司在施工准备时，技术准备和现场准备做的比较充分，制定配置计划时，劳动力配置计划合理。 (4分)该项目在材料采购时因资金问题影响了施工进度，说明资金准备和物质配置计划不合理，需要改进。(2分)

　　题目2、图1中的水压试验有哪些不符合规范规定?写出正确的做法。

　　解析：

　　(1)图中只安装了1块压力表不符合要求;安装的压力表不得少于两块。(2分)

　　(2) 加压系统的碳钢管与系统的不锈钢管道直接连接不符合要求。碳钢管与不锈钢管道应采用不锈钢法兰或过渡接头连接。(2分)

　　题目3、背景中的工艺管道系统的焊缝应采用哪几种检测方法?设计单位对工艺管道系统应如何分析?

　　解析：

　　(1)应对背景中的工艺管道系统所有环向、纵向对接焊缝进行100%射线检测和100%超声检测;对管道支承件与管道组成件连接的焊缝应进行100%渗透检测或100%磁粉检测。(4分)

　　(2)设计单位对工艺管道系统应进行管道系统的柔性分析。(2分)

　　题目4、监理工程师提出整改要求是否正确?说明理由。加固后的风管可按什么文件进行验收?

　　解析：

　　(1)监理工程师提出整改要求正确。因为相关规范要求风管板材拼接的接缝应错开，不得有十字形接缝。(2分)

　　(2)风管经过加固后，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全及使用功能要求，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。(2分)

　　案例二

　　背景资料A公司总承包2X660MW火力发电厂1#机组的建筑安装工程,工程包括:锅炉、汽轮发电机、水处理、脱硫系统等。A公司将水泵、管道安装分包给B公司施工。B公司在凝结水泵初步找正后,即进行管道连接,因出口管道与设备不同心,无法正常对口,便用手拉葫芦强制调整管道,被A公司制止。B公司整改后,并在联轴节上架设仪表监视设备位移,保证管道与水泵的安装质量。锅炉补给水管道设计为埋地敷设,施工完毕自检合格后,以书面形式通知监理申请隐蔽工程验收。第二天进行土方回填时,被监理工程师制止。在未采取任何技术措施的情况下，公司对凝汽器汽侧进行了灌水试验(见图2),无泄露，但造成部分弹簧支座因过载而损坏。返修后,进行汽轮机组轴系对轮中心找正工作,经初找、复找验收合格。主体工程、辅助工程和公用设施按设计文件要求建成,单位工程验收合格后,建设单位及时向有关部门申请项目的专项验收,并提供备案申报表、施工许可文件复印件及规定的相关材料等,项目通过专项验收。

　　1.A公司为什么制止凝结水管道连接?B公司应如何进行整改?在联轴节上应架设哪种仪表监视设备位移?

　　解析

　　(1)B公司在凝结水泵初步找正后,即进行管道连接。(1分)且在连接时使用手拉葫芦强制对口,不符合规范要求,(1分)所以A公司制止了B公司凝结水管道连接施工。

　　(2)B公司在管道与凝结水泵连接前,应在自由状态下检验法兰的平行度和同轴度,偏差应符合规定要求(1分);在凝结水泵安装定位并紧固地脚螺栓后再进行管道连接(1分)。连接时都不应使凝结水泵承受附加外力。(1分)(3)管道与凝结水泵最终连接时,应在联轴节上架设百分表监视机械设备位移。(1分)

　　2.说明监理工程师制止土方回填的理由。隐蔽工程验收通知内容有哪些?

　　解析

　　(1)锅炉补给水管道应在压力试验合格,并进行绝热、防腐后回填(1分),隐蔽工程属于停工待检点,应在监理单位的现场见证下进行(1分),所以监理工程师制止土方回填。(2)隐蔽工程验收通知内容包括:隐蔽验收的内容(1分)、隐蔽方式(1分)、验收时间(1分)和地点(1分)等。

　　3.写出凝汽器灌水试验前后的注意事项。灌水水位应高出哪个部件?轴系中心复找工作应在凝汽器什么状态下进行?

　　解析

　　(1)就位在弹簧支座上的凝汽器,灌水试验前应加临时支撑。(1分)灌水试验完成后应及时把水放净。(1分)(2)灌水高度应充满整个冷却管的汽侧空间并高出顶部冷却管100mm,维持24h应无渗漏。(1分)(3)轴系中心复找应在凝汽器灌水至模拟运行状态时进行。(1分)

　　4.建设工程项目投入试生产前和试生产阶段应完成哪些专项验收?

　　解析

　　建设工程项目投入试生产前应完成消防验收(2分);建设工程项目试生产阶段应完成安全设施验收及环境保护验收。(2分)

　　(三)背景

　　某生物新材料项目由A公司总承包,A公司项目部经理在策划组织机构时,项目部根据项目的大小和具体情况配备了项目部技术人员,满足了技术管理要求。项目中的料仓盛装的浆糊流体介质温约42°℃,料仓外壁保温材料为半硬质岩棉材料。料仓由ABCD四块不锈钢壁板组焊而成。尺寸和安装位置如图3所示。门吊架横梁上挂设4只手拉葫芦,通过卸扣、钢丝绳吊索与料仓壁板上吊耳(材料为Q235)连接成吊装系统。料仓的吊装顺序为:A、C→B、D;料仓四块不锈钢焊接方法是焊条电弧焊。设计要求:料仓正方形出料口连接法兰安装水平允许偏差≤1mm,对角线允许偏差≤2mm,中心位置允许偏差≤1.5mm。料仓工程质量检查时,质量员提出吊耳与料仓壁板为异种钢焊接,违反"禁止不锈钢与碳素钢接触”的规定。项目部对料仓临时吊耳进行了标识和记录,根据材质和严重程度编制并提交了质量问题调查报告,及时返修后,质量验收合格。

　　1.项目经理根据项目大小和具体情况如何配备技术人员?保温材料到达施工现场应检查哪些质量证明文件?

　　解析

　　(1)项目经理应根据项目大小和具体情况,按分部、分项工程和专业配备技术人员(2分);施工员、质量员要根据项目专业情况配备,安全员要根据项目大小配备(2分);必须持证上岗。(1分)(2)到达施工现场的保温材料,必须检查其出厂合格证书或化验、物性试验记录,不符合设计性能要求的不予使用，有疑义时必须做抽样复核。

　　2.分析图3中存在哪些安全事故危险源?不锈钢壁板组对焊接作业过程中存在哪些职业健康危害因素?

　　解析

　　(1)图3中存在危险源包括:高空作业、高空物体坠落、受限空间作业、机械伤害、X射线辐射、吸入有害烟雾等。(2分)(2)不锈钢壁板组对焊接作业过程中存在的职业健康危害因素:1)焊接作业产生的金属烟雾。(1分)2)受限空间焊接作业。(1分)3)长期的高温环境作业。(1分)

　　3.料仓出料口端平面高基准和纵横中心线的测量应分别使用哪种测量仪器?

　　解析

　　料仓出料口端平面高基准应使用水准仪测量(2分);纵横中心线应使用经纬仪测量(2分)。

　　4.项目部编制的吊耳质量问题调查报告应及时提交给哪些单位?

　　解析

　　项目部编制的吊耳质量问题调查报告应及时提交给建设单位(1分)、监理单位1和本单位管理部门(1分)。

2020年一级建造师建筑工程考试真题及答案

　　1.常用建筑结构体系中，应用高度最高的结构体系是(　)。

　　A.筒体

　　B.剪力墙

　　C.框架—剪力墙

　　D.框架结构

　　【答案】A

　　2.结构梁上砌筑砌体隔墙，该梁所受荷载属于(　)。

　　A.均布荷载

　　B.线荷载

　　C.集中荷载

　　D.活荷载

　　【答案】B

　　3.常用较高要求抗震结构的纵向受力普通钢筋品种是(　)。

　　A.HRBB500

　　B.HRBF500

　　C.HRB500E

　　D.HRB600

　　【答案】C

　　4.施工现场常用坍落度试验来测定混凝土(　)指标。

　　A.流动性

　　B.黏聚性

　　C.保水性

　　D.耐久性

　　【答案】A

　　5.混凝土立方体抗压强度标准试件的边长(　)mm。

　　A.70.7

　　B.100

　　C.150

　　D.200

　　【答案】C

　　6.在抢修工程中常用的混凝土外加剂是(　)。

　　A.减水剂

　　B.早强剂

　　C.缓凝剂

　　D.膨胀剂

　　【答案】B

　　7.常于室内装修工程的天然大理石最主要的特性是(　)。

　　A.属酸性石材

　　B.质地坚硬

　　C.吸水率高

　　D.属碱性石材

　　【答案】D

　　8.关于中空玻璃的特性正确的(　)。

　　A.机械强度高

　　B.隔声性能好

　　C.弹性好

　　D.单向透视性

　　【答案】B

　　9.依据建筑场地的施工控制方格网放线，最为方便的方法是(　)。

　　A.极坐标法

　　B.角度前方交会法

　　C.直角坐标法

　　D.方向线交会法

　　【答案】C

　　10.通常基坑验槽主要采用的方法是(　)。

　　A.观察法

　　B.钎探法

　　C.丈量法

　　D.动力触探

　　【答案】A

　　11.设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房，施工顺序正确的是(　)。

　　A.砌砖墙→绑扎钢筋→浇筑混凝土

　　B.绑扎钢筋→浇筑混凝土→砌砖墙

　　C.绑扎钢筋→砌砖墙→浇筑混凝土

　　D.浇筑混凝土→绑扎钢筋→砌砖墙

　　【答案】C

　　12.倒置式屋面基本构造自下而上顺序(　)。①结构层②保温层③保护层④找坡层⑤找平层⑥防水层

　　A.①②③④⑤⑥

　　B.①④⑤⑥②③

　　C.①②④⑤⑥③

　　D.①④⑤②③⑥

　　【答案】B

　　13.全玻幕墙面板与玻璃肋的连结用胶应用(　)。

　　A.硅酮耐候密封胶

　　B.环氧胶

　　C.丁基热熔密封胶

　　D.硅酮结构密封胶

　　【答案】D

　　14.高层钢结构吊装中，广泛采用的吊装方法是(　)。

　　A.综合吊装法

　　B.单件流水法

　　C.整体吊装法

　　D.整体提升法

　　【答案】A

　　15.施工现场临时用电配电箱金属箱门与金属箱件的连接材料正确的是(　)。

　　A.单股铜线

　　B.绝缘多股铜线

　　C.编织软铜线

　　D.铜绞线

　　【答案】C

　　16.施工现场污水排放需申领《临时排水许可证》，当地发证的主管部门(　)。

　　A.环境保护管理部门

　　B.环境管理部门

　　C.安全生产监督管理部门

　　D.市政管理部门

　　【答案】D

　　17.施工现场负责审查批准一级动火作业的(　)。

　　A.项目负责人

　　B.项目生产负责人

　　C.项目安全管理部门

　　D.企业安全管理部门

　　【答案】D

　　18.单位工程验收时的项目组织负责人是(　)。

　　A.建设单位项目负责人

　　B.施工单位项目负责人

　　C.监理单位项目负责人

　　D.设计单位项目负责人

　　【答案】A

　　19.根据《建筑设计防火规范》，墙面装饰材料燃烧性能等级属于A级的场所是(　)。

　　A.宾馆

　　B.办公楼

　　C.医院病房

　　D.住宅楼

　　【答案】C

　　20.基施开挖深度8m，基坑侧壁安全等级为一级，基坑支护结构形式宜选(　)。

　　A.水泥土墙

　　B.原状土放坡

　　C.土钉墙

　　D.排桩

　　【答案】D

　　21.关于疏散走道上设置防火卷帘的说法，正确的有()。

　　A.在防火卷帘的一侧设置启闭装置

　　B.在防火卷帘的两侧设置启闭装置

　　C.具有自动控制的功能

　　D.具有手动控制的功能

　　E.具有机械控制的功能

　　参：BCDE

　　22.钢筋代换时应满足构造要求有().

　　A.裂缝宽度验算

　　B.配筋率

　　C.钢筋间距

　　D.保护层厚度

　　E.钢筋锚固长度

　　参：CDE

　　23.建筑幕墙的防雷做法正确的()。

　　A.避雷接地一般每三层与均压环连接

　　B.防雷构造连接不必进行隐蔽工程验收

　　C.防雷连接的钢构件上完成后都应进行防锈油漆

　　D.在有镀膜的构件上进行防雷连接应除去其镀膜层

　　E.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接

　　参：ACDE

　　24.关于高温天气施工的说法，正确的有() 。

　　A.现场拌制砂浆随拌随用

　　B.打密封胶时环境温度不宜超过35°C

　　C.大体积防水混凝土浇筑入模温度不应高于30°C

　　D.不应进行钢结构安装

　　E.混凝土的坍落度不宜小于70mm

　　参：ABCE

　　25.事故应急救援预案提出的技术措施和组织措施应()。

　　A.详尽

　　B.真实

　　C.及时

　　D.明确

　　E.有效

　　参：ADE

　　26.建筑安全生产事故按事故的原因和性质分为()。

　　A.生产事故

　　B.重伤事故

　　C.死亡事故

　　D.轻伤事故

　　E.环境事故

　　参：AE

　　27.建筑施工中，垂直运输设备有()。

　　A.塔式起重机

　　B.施工电梯

　　C.吊篮

　　D.物料提升架

　　E.混凝土泵

　　参：ABDE

　　28.根据控制室内环境的不同要求，属于I类民用建筑工程的有()。

　　A.餐厅

　　B.老年建筑

　　C.理发店

　　D.学校教室

　　E.旅馆

　　参：BD

　　29.关于土方回填的说法，正确的有( )。

　　A.回填料应控制含水率

　　B.根据回填工期要求，确定压实遍数

　　C.下层的压实系数试验合格后，进行上层施工

　　D.冬期回填时，分层厚度可适当增加

　　E.先有取样点位布置图，后有试验结果表

　　参：AC

　　30.屋面工程中使用的保温材料，必须进场复验的技术指标有()。

　　A.导热系数

　　B.密度

　　C.抗拉强度

　　D.燃烧性能

　　E.抗腐蚀性能

　　参：ABE

　　案例分析题(一)

　　某工程项目部根据当地要求进行新冠疫情后复工，按照住建部《房屋市政工程复工复产指南》(建办质(2020) 8号)规定，制定了《项目疫情防控措施)，其中规定有:(1)施工现场采取封闭式管理。严格施工区等“四区”分离，并设置隔离区和符合标准的隔离室:(2)根据工程规模和务工人员数量等因素，合理配备疫情防控物资;(3)现场办公场所、会议室、宿舍应保持通风，每天至少通风3次，并定期对上述重点场所进行消毒。项目部制定的《模板施工方案》中规定有:(1)模板选用15mm厚木胶合板，木枋格栅、围檩:(2)水平模板支撑采用碗扣式钢管脚手架，顶部设置可调托撑:(3)碗扣式脚手架钢管材料为Q235级，高度超过4m,模板支撑架安全等级按1级要求设计:(4)模板及其支架的设计中考虑了下列各项荷载:1)模板及其支架自重(G1)2)新浇筑混凝土自重(G2)3)钢筋自重(G3)4)新浇筑混凝土对模板侧面的压力(G4)5)施工人员及施工设备产生的荷载(Q1)6)浇筑和振捣混凝土时产生的荷载(Q2)7)泵送混凝土或不均匀堆载等附加水平荷载(Q3)8)风荷载(Q4)进行各项模板设计时，参与模板及支架承载力计算的荷载项见表1。

　　某部位标准层楼板模板支撑架设计剖面示意图如图1。

　　问题1、《项目疫情防控措施》规定的“四区”中除施工区外还有哪些?施工现场主要防疫物资有哪些?需要消毒的重点场所还有哪些?

　　解析：

　　(1) 生活区、办公区、辅助作业区、材料堆放区(2分)

　　(2) 额温、 水银体温计、 口罩、84消毒液、 洗手液、橡胶手套(2分) (3) 门口区域(人脸识别打卡机及楼梯口处)、公共区域(门厅、楼道电梯、会议室、卫生间等区域)、空调区(停用)(2分)

　　问题2、作为混凝土浇筑模板的材料种类都有哪些? (如木材)

　　解析：

　　钢材、木材、竹、铝合金。(3分)

　　问题3、写出表1中其他模板与支架承载力计算内容项目的参与荷载项。(如:支架水平杆及节点承载力:G1、G2、G3、Q1)

　　解析：

　　(1)底面模板承载力:G1、G2、G3、Q2 (2分)

　　(2)支架立杆承载力: G1、 G2、G3、Q1、Q2 (2分)

　　(3)支架结构整体稳定: G1、G2、G3、G4、Q1、Q2、Q3、Q4 (2分)

　　问题4、指出图1中模板支撑架剖面图中的错误之处。

　　解析：

　　指出错误之处即可(1)错误一:顶层水平杆步距1800mm (1分) (6.3.5步 距应通过立杆碗扣节点间距均匀设置;对安全等级I为级的模板支撑架，架体顶层两步距应比标准步距缩小至少一个节点间距) (2) 错误二:立杆底部没有垫板(1分) (3) 错误三:立杆间距1800mm (1分) (6. 3. 6立杆间距应通过设计计算确定，并应符合下列规定:当立杆采用Q235级材质钢管时，立杆间距不应大于1.5m) (4) 错误四:可调托撑螺杆伸出长度680mm(1分)(6.3.3立杆顶端可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度不应超过650mm) (5) 没有设置竖向斜撑杆(1分) (6. 3. 8模板支撑架应设置竖向斜撑杆并应符合下列规定:安全等级为I 级的模板支撑架应在架体周边、内部纵向和横向每隔4m~6m各设置一道竖向斜撑杆)注: 6. 1.3脚手架的水平杆应按步距沿纵向和横向连续设置，不得缺失。在立杆的底部碗扣处应设置一道纵向水平杆、横向水平杆作为扫地杆，扫地杆距离地面高度不应超过400mm，水平杆和扫地杆应与相邻立杆连接牢固。

　　案例分析题(二)

　　某新建住宅群体工程，包含10栋装配式高层住宅5栋现浇框架小高层公寓，1栋社区活动中心及地下车库，总建筑面积31.5万m3开发商通过邀请招标确定甲公司为总承包施工单位。开工前，项目部综合工程设计、合同条件、现场场地分区移交、陆续开工等因素编制本工程施工组织总设计，其中施工进度总计划在项目经理领导下编制，编制过程中，项目经理发现该计划编制说明中仅有编制的依据，未体现计划编制应考虑的其他要素，要求编制人员补充。社区活动中心开工后，由项目技术负责人组织。专业工程师根据施工进度总计划编制社区活动中心施工进度计划，内部评审中项目经理提出C、G、J工作由于特殊工艺共同租赁一台施工机具，在工作B、E按计划完成的前提下，考虑该机具租赁费用较高，尽量连续施工，要求对进度计划进行调整。经调整，最终形成既满足工期要求又经济可行的进度计划。社区活动中心调整后的部分方案计划如图2。

　　图2社区活动中心施工进度计划部分公司对项目部进行月度生产检查时发现，因连续小雨影响，D工作实际进度较计划进度滞后2天，要求项目部在分析原因的基础上制定进度事后控制措施。本工程完成全部结构施工内容后，在主体结构验收前，项目部制定了结构实体检验专项方案委托具有相应资质的检测单位在监理单位见证下对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位进行钢筋保护层厚度等检测，检测项目全部合格。

　　问题1、指出背景资料中施工进度计划编制中的不妥之处。施工进度总计划编制说明还包含哪些内容?

　　解析：

　　(1) 不妥一:社区活动中心开工后，由项目负责人组织专业工程师根据施工进度总计划编制社区活动中心施工进度计划(2分)

　　(2) 编制说明的内容还包括:假设条件，指标说明，实施重点和难点，风险估计及应对措施等。(3分)

　　问题2、列出图2调整后有变化的逻辑关系(以工作节点表示

　　如:①→②或②→③。计算调整后的总工期，列出关键线路(以工作名称表示如:A-→D)。

　　解析：

　　(1)变化的逻辑关系:④→⑥⑦→⑧(2分)

　　(2) 4+3+4+3+2=16天关键线路: B→E→G→J-→P和B→E→G→K→P (3分)

　　问题3、按照施工进度事后控制要求，社区活动中心应采取的措施有哪些?

　　解析：

　　当实际进度与计划进度发生偏差时,并没有影响实际进度，在分析原因的基础.上应采取以下措施: (1)制定保证总工期不突破的对策措施; (2)调整 相应的施工计划，并组织协调相应的配套设施和保障措施。(4分)

　　问题4、主体结构混凝土子分部包含哪些分项工程?结构实体检验还应包含哪些检测项目?

　　解析：

　　(1)主体结构混凝土子分部包括:模板，钢筋，混凝土，预应力，现浇结构，装配式结构等分项工程(4分)

　　(2)混凝土结构实体检验项目包括混凝土强度、结构位置及尺寸偏差以及合同约定项目等(2分)

2020年一级建造师市政工程考试真题及答案

　　1.主要起防水、磨耗，防滑或改善碎(砾)石作用的路面面层是()。

　　A.热拌沥青湿合料面层

　　B.冷拌沥青混合料面蹭层

　　C.沥青贯入式面层

　　D.沥青表面处治面层

　　参：D

　　2.淤泥、淤泥质土及天然强度低()的黏土统称为软土。

　　A.压缩性高，透水性大

　　B.压缩性高、透水性小

　　C.压缩性低、透水性大

　　D.压缩性低、透水性小

　　参：B

　　3.存在于地下两个隔水层之间，具有一定水头高度的水，称为()。

　　A.上层滞水

　　B.潜水

　　C.承压水

　　D.毛细水

　　参：C

　　4.以粗集科为主的沥青混合料复压宜优先选用()。

　　A.振动压路机

　　B.钢轮压路机

　　C.重型轮胎压路机

　　D.双轮钢筒式压路机

　　参：A

　　5.现场绑扎钢筋时，不需要全部用绑丝绑扎的交叉点是( )。

　　A.受力钢筋的交叉点

　　B.单向受力钢筋网片外围两行钢筋交叉点

　　C.单向受力钢筋网中间部分交叉点

　　D.双向受力钢筋的交叉点

　　参：C

　　6.关于桥梁支座的说法错误的是( )。

　　A.支座传递上部结构承受的荷载

　　B.支座传递上部结构承受的位移

　　C.支座传递上部结构承受的转角

　　D.支座对桥梁变形的约束应尽可能的大，以梁体自由伸缩

　　参：D

　　7.关于先张法预应力空心板梁的场内移运和存放的说法，错误的是( )。

　　A.移运时，混凝土强度不得低于设计强度的75%

　　B.存放时，支点处应采用垫木支撑

　　C.存放时间可长达3个月

　　D.同长度的构件，多层叠放时，上下层垫木在竖直面上应适当错开

　　参：D

　　8.钢梁制适企业应向安装企业提供的相关文件中，不包括( )。

　　A.产品合格证

　　B.钢梁制造环境的温度、湿度记录

　　C.钢材检验报告

　　D.工厂试装记录

　　参：B

　　9.柔性管道工程施工质量控制的关键是( )。

　　A.管道接口

　　B.管道基础

　　C.沟槽回填

　　D.管道坡度

　　参：C

　　10.【题干】地铁基坑采用的围护结构形式很多。其中强度大、开挖深度大，同时可兼做主体结构部分的围护结构是(　)。

　　【选项】

　　A.重力式水泥土挡墙

　　B.地下连续墙

　　C.预制混凝土板桩

　　D.SMW工法桩

　　【答案】B

　　11.【题干】盾构接收施工，工序可分为①洞门清除、②到达段挺进、③接收基座安装与固定、④洞门密封安装、⑤盾构接收。施工程序正确的是(　)。

　　【选项】

　　A.①-③-④-②-⑤

　　B.①-②-③-④-⑤

　　C.①-④-②-③-⑤

　　D.①-②-④-③-⑤

　　【答案】A

　　12.【题干】关于沉井施工技术的说法，正确的是(　)。

　　【选项】

　　A.在粉细砂土层采用不排水下沉时，井内水位应高出井外水位0.5m

　　B.沉井下沉时，需对沉井的标高、轴线位移进行测量

　　C.大型沉井应进行结构内力监测及裂缝观测

　　D.水下封底混凝土强度达到设计强度等级的75%时，可将井内水抽除

　　【答案】B

　　13.【题干】关于水处理构筑物特点的说法中，错误的是(　)。

　　【选项】

　　A.薄板结构

　　B.抗渗性好

　　C.抗地层变位性好

　　D.配筋率高

　　【答案】C

　　14.【题干】下列关于给水排水构筑物施工的说法，正确的是(　)。

　　【选项】

　　A.砌体的沉降缝应与基础沉降缝贯通，变形缝应错开

　　B.砖砌拱圈应自两侧向拱中心进行，反拱砌筑顺序反之

　　C.检查并砌筑完成后再安装踏步

　　D.预制拼装构筑物施工速度快、造价低，应推广使用

　　【答案】A

　　15.【题干】金属供热管道安装时，焊缝可设置于(　)。

　　【选项】

　　A.管道与阀门连接处

　　B.管道支架处

　　C.保护套管中

　　D.穿过构筑物结构处

　　【答案】C

　　16.【题干】渗沥液收集导排系统施工控制要点中，导排层所用卵石的(　)含量必须小于10%。

　　【选项】

　　A.碳酸钠(Na2CO3)

　　B.氧化镁(MgO)

　　C.碳酸钙(CaCO3)

　　D.氧化硅(SiO2)

　　【答案】C

　　17.【题干】为市政公用工程设施改扩建提供基础资料的是原设施的(　)测量资料。

　　【选项】

　　A.施工中

　　B.施工前

　　C.勘察

　　D.竣工

　　【答案】D

　　18.【题干】下列投标文件内容中，属于经济部分的是(　)。

　　【选项】

　　A.投标保证金

　　B.投标报价

　　C.投标函

　　D.施工方案

　　【答案】B

　　19.【题干】在施工中常见的风险种类与识别中，水电、建材不能正常供应属于(　)。

　　【选项】

　　A.工程项目的经济风险

　　B.业主资格风险

　　C.外界环境风险

　　D.隐含的风险条款

　　【答案】A

　　20.【题干】下列水处理构筑物中，需要做气密性试验的是(　)。

　　【选项】

　　A.消化池

　　B.生物反应池

　　C.曝气池

　　D.沉淀池

　　【答案】A

　　21.【题干】下列沥青混合料中，属于骨架—空隙结构的有(　)。

　　【选项】

　　A.普通沥青混合料

　　B.沥青碎石混合料

　　C.改性沥青混合料

　　D.OGFC排水沥青混合料

　　E.沥青玛 脂碎石混合料

　　【答案】BD

　　22.【题干】再生沥青混合料生产工艺中的性能试验指标除了矿料间隙率、饱和度，还有(　)。

　　【选项】

　　A.空隙率

　　B.配合比

　　C.马歇尔稳定度

　　D.车辙试验稳定度

　　E.流值

　　【答案】ACE

　　23.【题干】桥梁伸缩缝一般设置于(　)。

　　【选项】

　　A.桥墩处的上部结构之间

　　B.桥台端墙与上部结构之间

　　C.连续梁桥最大负弯矩处

　　D.梁式柳的跨中位置

　　E.拱式桥拱顶位置的桥面处

　　【答案】AB

　　24.【题干】地铁车站通常由车站主体及(　)组成。

　　【选项】

　　A.出入口及通道

　　B.通风道

　　C.风亭

　　D.冷却塔

　　E.轨道及道床

　　【答案】ABCD

　　25.【题干】关于直径50m的无粘结预应力混凝土沉淀池施工技术的说法，正确的有(　)。

　　【选项】

　　A.无粘结预应力筋不允许有接头

　　B.封锚外露预应力筋保护层厚度不小于50mm

　　C.封锚混凝土强度等级不得低于C40

　　D.安装时，每段预应力筋计算长度为两端张拉工作长度和锚具长度

　　E.封锚前无粘结预应力筋应切断，外露长度不大于50mm

　　【答案】ABC

　　26.【题干】在采取套管保护措施的前提下，地下燃气管道可穿越(　)。

　　【选项】

　　A.加气站

　　B.商场

　　C.高速公路

　　D.铁路

　　E.化工厂

　　【答案】CD

　　27.【题干】连续浇筑综合管廊混凝土时，为保证混凝土振捣密实，在(　)部位周边应辅助人工插捣。

　　【选项】

　　A.预留孔

　　B.预埋件

　　C.止水带

　　D.沉降缝

　　E.预埋管

　　【答案】ABC

　　28.【题干】关于工程竣工验收的说法，正确的有(　)。

　　【选项】

　　A.重要部位的地基与基础，由总监理工程师组织，施工单位、设计单位项目负责人参加验收

　　B.检验批及分项工程，由专业监理工程师组织施工单位专业质量或技术负责人验收

　　C.单位工程中的分包工程，由分包单位直接向监理单位提出验收申请

　　D.整个建设项目验收程序为：施工单位自验合格，总监理工程师验收认可后，由建设单位组织各方正式验收

　　E.验收时，对涉及结构安全、施工功能等重要的分部工程，需提供抽样检测合格报告

　　【答案】AD

　　29.【题干】关于因不可抗力导致相关费用调整的说法，正确的有(　)。

　　【选项】

　　A.工程本身的损害由发包人承担

　　B.承包人人员伤亡所产生的的费用，由发包人承担

　　C.承包人的停工损失，由承包人承担

　　D.运至施工现场待安装设备的损害，由发包人承担

　　E.工程所需清理、修复费用，由发包人承担

　　【答案】ACDE

　　30.【题干】在设置施工成本管理组织机构时，要考虑到市政公用工程施工项目具有(　)等特点。

　　【选项】

　　A.多变性

　　B.阶段性

　　C.流动性

　　D.单件性

　　E.简单性

　　【答案】ABC

　　案例一

　　某单位承建城镇主干道大修工程，道路全长2km,红线宽50m,路幅分配情况如图1-1所示，现状路面结构为40mmAC-13细粒式沥青混凝土上面层,60mmAC-20中粒式沥青混凝土中面层，80mmAC-25粗粒式沥青混凝土下面层。工程主要内容为:①对道路破损部位进行翻挖补强。②铣刨40mm|旧沥青混凝土上面层后，加铺40mmSMA-13沥青混凝土上面层。接到任务后，项目部对现状道路进行综合调查，编制了施工组织设计和交通导行方案。并报监理单位及交通管理部门审批，导行方案如图1-2所示，因办理占道、挖掘等相关手续，实际开工如期比计划日期滞后2个月。

　　道路封闭施工过程中，发生如下事件:事件1: 项目部进场后对沉陷、坑槽等部位进行了翻挖探查,发现左幅基层存在大面积弹软现象，立即通知相关单位现场确定处理方案，拟采用400mm厚水泥稳定碎石分两层换填，并签字确认。事件2: 为保证工期，项目部集中力量迅速完成了水泥稳定碎石基层施工，监理单位组织验收结果为合格。项目部完成AC-25下面层施I后对纵向接缝进行了简单清扫便开始摊铺AC-20中面层，最后转换交通进行右幅施工。由于右幅道理基层没有破损现象。考虑到工期紧,在沥青摊铺前对既有路面铣刨、修补后，项目部申请全路线封闭施工，报告批准后开始进行上面层摊铺工作。

　　简答题：

　　1、交通导行方案还需报哪个部门审批?

　　解析：还需要道路管理部门批准(2分)

　　2、根据交通导行平面示意图，请指出图中①、②、③、④各为哪个疏导作业区?

　　解析：①:警告区(1分);②:缓冲区(1分);③:作业区(1分) ;④:终止区(1分)

　　3、事件1中，确定基层处理方案需要哪些单位参加?

　　解析：监理单位(1分)，建设单位(1分)，设计单位(1分)

　　4、事件2中，水泥稳定碎石基层检验与验收的主控项目有哪些?

　　解析：集料级配(1分)、混合料配合比(1分)、含水量(1分)、拌合均匀性(1分)、基层压实度 (1分)、7d无侧限抗压强度(1分) 等。

　　5、请指出沥青摊铺工作的不妥之处，并给出正确做法。

　　解析：不妥之处:完成AC-25下面层施工后对纵向接缝进行了简单清扫便开始摊铺AC-20中面层。(1分) 正确做法:将右幅沥青混合料刨出毛槎(1分)，并清洗干净(1分)，干燥后涂刷粘层油(1分)，再铺新料，新料跨缝摊铺与已铺层重叠50~100mm,软化下层后钚走重叠部分，再跨缝压实(1分)挤紧。

　　案例二

　　某公司承建一项城市污水管道工程，管道全长1.5km。采用DN1200mm的钢筋混凝土管，管道平均覆土深度约6m。考虑现场地质水文条件，项目部准备采用“拉森钢板桩+钢围檁+钢支撑”的支护方式,沟槽支护情况详见图2。

　　图2沟槽支护示意图(标高单位: m;尺寸单位: mm)项目部编制了“沟槽支护，土方开挖”专项施工方案，经专家论证，因缺少降水专项方案被制定为“修改后通过”。项目部经计算补充了管井降水措施，方案获“通过”，项目进入施工阶段。在沟槽开挖到槽底后进行分项工程质量验收，槽底无浸水扰动，槽底高程、中线、宽度符合设计要求。项目部认为沟槽开挖验收合格,拟开始后续垫层施工。在完成下游3个井段管道安装及检查井砌筑后，抽取其中1个井段进行了闭水试验。试验渗水量为0.0285L/(min. m)。[规范规定ND1200钢筋混凝土管合格渗水量不大于43.3m/24h.km]。为加快施工进度，项目部拟增加现场作业人员。

　　简答题

　　1、写出钢板桩围护方式的优点。

　　解析：

　　强度高(1分) ,桩与桩之间的连接紧密，隔水效果好(1分)，具有施工灵活(1分) ，板桩可重复使用(1分)等优点。

　　2、管井成孔时是否需要泥浆护壁，写出滤管与孔壁间填充滤料的名称，写出确定滤管内径的因素是什么?

　　解析：

　　需要泥浆护壁(2分) ;磨圆度好的硬质岩石成分的圆砾(1分) ;按满足单井设计流量要求而配置的水泵规格(2分)确定。

　　3、写出项目部”沟槽开挖"分项工程质量验收中缺失的项目。

　　解析：

　　平整度(1分) ，地基承载力(1分) 、原状士扰动情况(1分)

　　4、列式计算该井段闭水试验渗水量结果是否合格?

　　解析：

　　规范渗水量为43.3m3/ (24h.km) ，换算单位为: 43.3x1000L/ (24x60min. 1x1000m) =43300L/ (1440min.1000m) (2分) =0.0301L/ (min.m) (1分) > 0.0285L/ (min.m) 满足规范要求，结果合格(1分)(将实测渗水量单位换算成规范的单位也可以)。

　　5、写出新进场工人上岗前应具备的条件。

　　解析：

　　必须接受公司、项目、班组的三级安全培训教育(2分)，经考试合格后(2分)，方能上岗。

2020年一级建造师项目管理考试真题及答案

　　一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

　　1.建设工程管理工作的核心任务是( )。

　　A.质量管理 B.安全管理 C.目标控制 D.增值服务

　　【答案】D

　　【解析】建设工程管理工作是一种增值服务工作，其核心任务是为工程的建设和使用增值

　　【来源】1010 建设工程管理的内涵和任务

　　2.根据《建设项目工程总承包管理规范》，项目总承包方项目管理工作涉及( )。

　　A.项目决策管理、设计管理、施工管理和试运行管理

　　B.项目设计管理、施工管理、试运行管理和项目收尾

　　C.项目决策管理、设计管理、施工管理、试运行管理和项目收尾

　　D.项目设计管理、采购管理、施工管理、试运行管理和项目收尾

　　【答案】D

　　【解析】项目总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程，即设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。

　　【来源】1020 建设工程项目管理的目标和任务

　　3.关于项目管理职能分工表的说法，正确的是( )。

　　A.业主方和项目各参与方应编制统一的项目管理职能分工表

　　B.管理职能分工表不适用于企业管理

　　C.可以用管理职能分工描述书代替管理职能分工表

　　D.管理职能分工表可以表示项目各参与方的管理职能分工

　　【答案】D

　　【解析】管理职能分工表是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工。表中用拉丁字母表示管理职能。管理职能分工表也可用于企业管理。

　　【来源】1030 建设工程项目的组织

　　4.下列工程项目决策阶段策划工作内容中，属于组织策划的是()。

　　A.设计项目管理组织结构

　　B.制定项目管理工作流程

　　C.确定项目实施期组织总体方案

　　D.进行项目管理职能分工

　　【答案】C

　　【解析】决策阶段组织策划的工作内容包括：①决策期的组织结构;②决策期任务分工;③决策期管理职能分工;④决策期工作流程;⑤实施期组织总体方案;⑥项目编码系统分析。

　　【来源】1040 建设工程项目策划

　　5.下列工程项目策划工作中，属于实施阶段策划的是( )。

　　A.项目实施期管理总体方案策划 B.项目实施的风险策划

　　C.实施期合同结构总体方案策划 D.生产运营期经营管理总体方案策划

　　【答案】B

　　【解析】A决策阶段组织策划;决策阶段合同策划;D决策阶段管理策划。

　　【来源】1040 建设工程项目策划

　　6.与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式在合同价格方面的特点是( )。

　　A.合同总价一次性确定，对业主投资控制有利

　　B.施工总承包管理合同中确定总承包管理费和建安工程造价

　　C.所有分包工程都需要再次进行发包，不利于业主节约投资

　　D.分包合同价对业主是透明的

　　【答案】D

　　【解析】施工总承包管理模式与施工总承包模式相比在合同价方面有以下优点:

　　(1)合同总价不是一次确定，某一部分施工图设计完成以后，再进行该部分施工招标，确定该部分合同价，因此整个建设项目的合同总额的确定较有依据。

　　(2)所有分包都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利。

　　(3)在施工总承包管理模式下，分包合同价对业主是透明的。

　　【来源】1050 建设工程项目采购的模式

　　7.根据《建设工程项目管理规范》,项目管理实施规划应由()组织编制。

　　A.项目技术负责人 B.项目经理

　　C.企业技术负责人 D.企业负责人

　　【答案】B

　　【解析】

　　【来源】1060 建设工程项目管理规划的内容和编制方法

　　8.根据《建筑施工组织设计规范》,关于施工组织设计审批的说法,正确的是()。

　　A.专项施工方案应由项目技术负责人审批

　　B.施工方案应由项目总监理工程师审批

　　C.施工组织总设计应由建设单位技术负责人审批

　　D.单位工程施工组织设计应由承包单位技术负责

　　【答案】D

　　【解析】施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批;单位丁[程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批，施工方案应由项目技术负责人审批;重点、难点分部(分项)工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。

　　【来源】1070 施工组织设计的内容和编制方法

　　【其他】夯实班、系统精讲班、深度精讲班、冲刺班、集训班、魔鬼训练营、点睛资料

　　9.施工过程中投资的计划值和实际值进行比较时,相对于工程合同价可作为投资计划值的是()。

　　A.投资估算 B.工程结算

　　C.施工图预算 D.竣工决算

　　【答案】A

　　【解析】在设计过程中投资的计划值和实际值的比较即工程概算与投资规划的比较，以及工程预算与概算的比较。

　　【来源】1080 建设工程项目目标的动态控制

　　10.根据施工质量事故调查处理的一般程序，事故处理的最后一步工作是()。

　　A.提出事故鉴定结论 B.提交事故处理结果

　　C.提交事故处理报告 D.提出事故处理方案

　　【答案】C

　　【解析】施工质量处理程序：1.事故调查;2.事故的原因分析;3.制定事故处理的技术方案;4.事故处理;5.事故处理的鉴定验收;6.提交处理报告。

　　【来源】4050 施工质量不合格的处理

　　11.项目各参与方沟通过程的五个要素是指沟通主体、沟通客体、沟通介体以及( )。

　　A.沟通内容和沟通渠道 B.沟通环境和沟通方法

　　C.沟通内容和沟通方法 D.沟通坏境和沟通渠道

　　【答案】D

　　【解析】沟通过程五要素包括：沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通渠道。

　　【来源】1090 施工企业项目经理的工作性质、任务和职责

　　12.取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，取决于()。

　　A.建设行政主管部门 B.建筑业企业

　　C.建设单位 D.建设监理部门

　　【答案】B

　　【解析】大、中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人，员担任;但取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由企业自主决定。

　　【来源】1090 施工企业项目经理的工作性质、任务和职责

　　13.某双代号网络计划如下图，关健线路有( )条。

　　A.3 B.1

　　C.2 D.4

　　【答案】A

　　【解析】①-②-④-⑥-⑩-11;①-③-④-⑥-⑩-11;①-③-⑤-⑨-11。

　　【来源】3030 建设工程项目进度计划的编制和调整方法

　　14.关于施工单位质量事故预防措施的说法，错误的是( )。

　　A.控制建筑材料及制品的质量 B.做好施工现场环境管理

　　C.对施工图进行审查复核 D.选择正确的施工顺序

　　【答案】C

　　【解析】施工质量事故预防的具体措施：1.严格按照基本建设程序办事;2.认真做好工程地质勘察;3.科学的加固处理好地基;4.进行必要的设计审查复核;5.严格把好建筑材料及制品的质量关;6.对施工人员进行必要的技术培训;7.依法进行施工组织管理;8.做好应对不利施工条件和各种灾害的预案;9.加强施工安全与环境管理。

　　【来源】4050 施工质量不合格的处理

　　15.住宅工程质量分户验收由( )组织。

　　A.建设单位 B.监理单位

　　C.施工单位 D.质量监督单位

　　【答案】A

　　【解析】在住宅工程竣工验收前，建设单位应组织施工、监理等单位、依据国家有关工程质量验收标准，对每户住宅及相关公共部位的观感质量和使用功能等进行检查验收。

　　【来源】4050 施工质量不合格的处理

　　16.在安全生产管理预警体系中，技术变化的预警属于( )系统。

　　A.内部管理不良预警 B.外部环境预警

　　C.预警信息管理 D.事故预警

　　【答案】B

　　【解析】一个完整的预警体系应由外部环境预警系统、内部管理不良的预警系统、预警信息管理系统和施工预警系统四部分构成。外部环境预警包括：①自然环境突变的预警;②法规变化的预警;③技术变化的预警。

　　【来源】5020 建设工程安全生产管理

　　17.建设工程项目全面质量管理中的“全面”是指( )的管理。

　　A.工程质量和工作质量 B.决策过程和实施过程

　　C.管理岗位和工作岗位 D.全方位和全流程

　　【答案】A

　　【解析】建设工程项目的全面质量管理,是指项目参与各方所进行的工程项目质量管理的总称，其中包括工程(产品)质量和工作质量的全面管理。

　　【来源】4020 建设工程项目质量控制系统

　　18.在编制施工成本计划时通常需要进“两算”对比，“两算”指的是( )。

　　A.设计概算、施工图预算 B.施工图预算、施工预算

　　C.设计概算、投资估算 D.设计概算、施工预算

　　【答案】B

　　【解析】“两算”对比指的是施工图预算和施工预算。

　　【来源】2020 成本计划

　　19.对建设工程项目整个实施阶段的进度进行控制是( )的任务。

　　A.投资方 B.DB总承包方

　　C.施工总承包管理方 D.项目使用方

　　【答案】A

　　【解析】建设工程项目的总进度目标指的是整个工程项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的，项目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目的目标进行控制。建设工程项目总进度目标的控制是业主方项目管理的任务(若采用建设项目工程总承包的模式，协助业主进行项目总进度目标的控制也是建设项目工程总承包方项目管理的任务)。

　　【来源】3020 建设工程项目总进度目标的论证

　　20.根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，关于专业工程分包人责任和义务的说法，正确的是( )。

　　A.分包人应允许发包人授权的人员在工作时间内合理进入分包工程施工场地

　　B.分包人必须服从发包人直接发出的指令

　　C.遵守有关主管部门的管理规定但不用办理有关手续

　　D.分包人可以直接与发包人或工程师发生直接工作联系

　　【答案】A

　　【解析】B、D选项错误：分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。

　　C选项错误：遵守有关主管部广]对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，承包人承担由此发生的费用，因分包人责任造成的罚款除外。

　　【来源】6020 建设工程合同的内容

　　21.下列建设项目信息中，属于经济类信息的是( )。

　　A.工作量控制信息 B.合同管理信息

　　C.质量控制信息 D.风险管理信息

　　【答案】A

　　【解析】经济类信息包括：工作量控制信息、投资控制信息。B管理类信息;C技术类信息;D管理类信息。

　　【来源】7020 建设工程项目信息的分类、编码和处理方法

　　22.在施工质量控制的基本环节中，作业活动过程质量控制包括( )。

　　A.建设单位的质量控制和监理单位的质量控制

　　B.监理单位的质量控制和质量监督部门的质量控制

　　C.质量活动主体对工序质量偏差的纠正

　　D.质量活动主体的自我控制和他人监控

　　【答案】D

　　【解析】事中质量控制也称作业活动过程质量控制,包括质量活动主体的自我控制和他人监控的控制方式。

　　【来源】4030 建设工程项目施工质量控制

　　23.根据《中华人民共和国建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当( )。

　　A.报告总监理工程师 B.报告建设单位要求设计单位改正

　　C.通知施工单位 D.报告审图机构和建设行政主管部门

　　【答案】B

　　【解析】工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门]报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任 。

　　【来源】1110 建设工程监理的工作性质、工作任务和工作方法

　　24.国际工程施工承包合同争议解决的方式中，最常用、最有效，也是应该首选的是( )。

　　A.仲裁 B.协商

　　C.调解 D.诉讼

　　【答案】B

　　【解析】协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。

　　【来源】6070 国际建设工程施工承包合同

　　25.建设工程质量监督机构对地基基础混凝土强度进行监督检测，属于质量监督中的( )。

　　A.生产过程监督 B.工程实体质量监督

　　C.工程质量行为监督 D.施工管理状况监督

　　【答案】B

　　【解析】监督机构按计划在施工现场对建筑材料、设备和工程实体进行监督抽样，委托符合法定资质的检测单位进行检测。监督抽样检测的重点是涉及结构安全和重要使用功能的项目，例如，在工程基础和主体结构分部工程质量验收前，要对地基基础和主体结构混凝土强度分别进行监督检测;对在施工过程中发生的质量问题、质量事故进行查处。

　　【来源】4070 建设工程项目质量的监督

　　26.下列计算方法中，不属于工程咨询合同咨询费计算方法的是( )。

　　A.工程进度百分比 B.人月费单价法

　　C.工程建设费用百分比 D.按日计费法

　　【答案】A

　　【解析】工程咨询合同计价方式包括：人月费单价法、按日计费法、工程建设费用百分比。

　　【来源】6030 合同计价方式

　　27.在采用因果分析图法进行质量问题原因分析，“混凝土振捣器损坏”属于( )的因素。

　　A.人 B.材料

　　C.机械 D.环境

　　【答案】C

28.某按单价合同进行计价的招标工程，在评标过程中发现某投标人的总价与单价的计算结果不一致，原因是投标人在计算时将钢材单价4000元/吨误作为2000元/吨。对此，业主有权( )。

　　A.以总价为准调整单价 B.以单价为准调整总价

　　C.要求投标人重新提交钢材单价 D.将该投标文件作废标处理

　　【答案】B

　　【解析】单价合同的特点是单价优先，例如FIDIC土木工程施工合同中，业主给出的工程量清单表中的数字是参考数字,而实际工程款则按实际完成的工程量和合同中确定的单价计算。虽然在投标报价、评标以及签订合同中，人们常常注重总价格，但在工程款结算中单价优先，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权利先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。

　　【来源】6030 合同计价方式

　　29.某项目施工横道图进度计划如下表，如果第二层支设模板需要在第一层浇筑混凝土完成1天后才能开始，则有1天的层间技术间歇，正确的层间间歇是( )。

　　A.Z1 B.Z3

　　C.Z2 D.Z4

　　【答案】B

　　【解析】第二层模板支设要在第一层混凝土浇筑完5天末，再等1天才开始。

　　【来源】超书题。

　　30.施工单位应定期组织事故发生时疏散及抢救方法的训练和演习，这体现了安全隐患治理原则中的( )原则。

　　A.预防与减灾并重治理 B.单项隐患综合治理

　　C.冗余安全度治理 D.直接与间接隐患并治

　　【答案】A

　　【解析】预防与减灾并重治理原则：治理安全事故隐患时，需尽可能减少发生事故的可能性，如果不能安全控制事故的发生，也要设法将事故等级减低。但是不论预防措施如何完善，都不能保证事故绝对不会发

　　生，还必须对事故减灾作好充分准备，研究应急技术操作规范。如应及时切断供料及切断能源的操作方法;应及时降压、降温、降速以及停止运行的方法;应及时排放毒物的方法;应及时疏散及抢救的方法;应及时请求救援的方法等。还应定期组织训练和演习，使该生产环境中每名干部及工人都真正掌握这些减灾技术。

　　【来源】5020 建设工程安全生产管理

　　31.某工程第三个月末时的已完工作实际费用(ACWP) 为1200万元、已完工作预算费用(BCWP)为1000万元、 计划工作预算费用(BCWS)为1500万元，根据赢得值法判断分析应采取的措施是( )。

　　A.迅速增加人员投入 B.增加高效人员投入

　　C.抽出部分人员，增加少量骨干人员 D.用工作效率高的人员更换一批工作效率低的人员

　　【答案】B

　　32.关于横道图进度计划特点的说法，正确的是( )。

　　A.可以识别计划的关键工作 B.不能表达工作逻辑关系

　　C.调整计划的工作量较大 D.可以计算工作时差

　　【答案】C

　　【解析】横道图计划表中的进度线( 横道)与时间坐标相对应，这种表达方式较直观，易看懂计划编制的意图。但是，横道图进度计划法也存在一-些问题， 如:

　　(1)工序(工作)之间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚。

　　(2)适用于手工编制计划。

　　(3)没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时差。

　　(4)计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大。

　　(5)难以适应大的进度计划系统。

　　【来源】3030 建设工程项目进度计划的编制和调整方法

　　33.某工程因脚手架坍塌造成960万元的直接经济损失，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于( )。

　　A.一般事放 B.特别重大事故

　　C.重大事故 D.较大事故

　　【答案】A

　　【解析】安全事故分级(死亡：3-10-30;重伤：10-50-100;直接经济损失：1000-5000-10000)

　　【来源】5030 建设工程生产安全事故应急预案和事故处理

　　34.建设行政主管部门市场诚信信息平台上良好行为记录信息的公布期限一般为( )个月。

　　A.3 B.6

　　C.12 D.36

　　【答案】D

　　【解析】不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后7日内，公布期限一般为6个月至3年;良好行为记录信息公布期限一般为 3年，法律、法规另有规定的从其规定。

　　【来源】6050 建设工程施工合同实施

　　35.质量控制活动包括:①设定目标;②纠正偏差;③测量检查;④评价分析。正确的顺序是( )。

　　A.①-②-③-④ B.①-③-④-②

　　C.③-①-②-④ D.③-④-①-②

　　【答案】B

　　【解析】质量控制是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动。这些活动主要包括:

　　(1)设定目标:按照质量要求，确定需要达到的标准和控制的区间、范围、区域。

　　(2)测量检查:测量实际成果满足所设定目标的程度。

　　(3)评价分析:评价控制的能力和效果，分析偏差产生的原因。

　　(4)纠正偏差:对不满足设定目标的偏差，及时采取针对性措施尽量纠正偏差。

　　【来源】4010 建设工程项目质量控制的内涵

　　36.项目管理机构进行成本核算，核算周期按( )确定。

　　A.业主方的具体指示 B.合同约定的核算周期

　　C.规定的会计周期 D.项目实际施工周期

　　【答案】C

　　【解析】项目管理机构应按规定的会计周期进行项目成本核算。

　　【来源】2010 成本管理的任务、程序和措施

　　37.下列施工成本管理措施中，不需要增加额外费用的是( )。

　　A.组织措施 B.合同措施

　　C.技术措施 D.优化措施

　　【答案】A

　　【解析】组织措施是其他各类措施的前提和保障，而且一般不需要增加额外的费用，运用得当可以取得良好的效果。

　　【来源】2010 成本管理的任务、程序和措施

　　38.关于“一揽子保险”(CIP) 的说法，正确的是( )。

　　A.内容不包括一般责任险 B.不能实施有效的风险管理

　　C.保障范围覆盖业主、承包商及分包商 D.不便于索赔

　　【答案】C

　　【解析】CIP是英文Controlled Insurance Programs的缩写，意思是“一揽子保险”。CIP保险的运行机制是，由业主或承包商统一购买“揽子保险”，保障范围覆盖业主、承包商及所有分包商，内容包括劳工赔偿、雇主责任险、一般责任险、建筑工程一切险、安装工程一切险。

　　CIP保险的优点是:(1)以最优的价格提供最佳的保障范围。(2)能实施有效的风险管理。(3)降低赔付率，进而降低保险费率。(4)避免诉讼，便于索赔。

　　【来源】6040 建设工程施工合同风险管理、工程保险和工程担保

　　39.为减少环境因素对施工质量的不利影响，施工企业主要采取( )方法。

　　A.风险控制 B.动态控制

　　C.跟踪管理 D.静态控制

　　【答案】A

　　【解析】环境因素对工程质量的影响，具有复杂多变和不确定性的特点，具有明显的风险特性。要减少其对施工质量的不利影响，主要是采取预测预防的风险控制方法。

　　【来源】4030 建设工程项目施工质量控制

　　40.关于施工项目成本表格核算法的说法，正确的是( )。

　　A.人为控制因素少、精度高 B.项目财务部门比较常用

　　C.方便操作、但覆盖面较小 D.对核算工作人员的专业水平要求较高

　　【答案】C

　　【解析】表格核算法是通过对施工项目内部各环节进行成本核算，以此为基础，核算单位和各部门定期采集信息，按照有关规定填制- -系列的表格，完成数据比较、考核和简单的核算，形成工程项目成本的核算体系，作为支撑工程项目成本核算的平台。这种核算的优点是简便易懂，方便操作，实用性较好;缺点是难以实现较为科学严密的审核制度，精度不高，覆盖面较小。

　　【来源】2040 成本核算

　　41.双代号网络计划中，某工作最早第3天开始，工作持续时间2天，有且仅有2个紧后工作，紧后工作最早开始时间分别是第5天和第6天，对应总时差是4天和2天。该工作的总时差和自由时差分别是( )。

　　A.3天，0天 B.0天，0天

　　C.4天，1天 D.2天，2天

　　【答案】A

　　【解析】自由时差=min{5-5，,6-5}=0;总时差=min{0+4,1+2}=3

　　【来源】3030建设工程项目进度计划的编制个调整方法

　　42.关于承包人施工合同分析内容的说法，正确的是( )。

　　A.应明确承包人的合同标的

　　B.分析工程变更补偿范围，通常以合同金额的一定百分比表示，百分比值越大，承包人的风险越小

　　C.合同实施中，承包人必须无条件执行工程师指令的变更

　　D.分析索赔条款，索赔有效期越短，对承包人越有利

　　【答案】A

　　【解析】B选项错误：工程变更的补偿范围，通常以合同金额- -定的百分比表示。通常这个百分比越大，承，包人的风险越大。

　　C选项错误：在合同实施中，如果工程师指令的工程变更属于合同规定的工程范围，则承包人必须无条件执行;如果工程变更超过承包人应承担的风险范围，则可向业主提出工程变更的补偿要求。

　　D选项错误：工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为28天，也有14天的。一般这个时间越短，对承包人管理水平的要求越高，对承包人越不利。

　　【来源】6050 建设工程施工合同实施

　　43.施工项目的专项成本分析中，“成本支出率”指标用于分析( )。

　　A.工期成本 B.成本盈亏

　　C.分部分项工程成本 D.资金成本

　　【答案】D

　　【解析】资金与成本的关系是指工程收入与成本支出的关系。根据工程成本核算的特点，工程收入与成本支出有很强的相关性。进行资金成本分析通常应用“成本支出率”指标，即成本支出占工程款收入的比例，通过对“成本支出率”的分析，可以看出资金收人中用于成本支出的比重。结合储备金和结存资金的比重，分析资金使用的合理性。

　　【来源】2050 成本分析和成本考核

　　44.评价和诊断项目质量控制体系的有效性，一般由( )进行。

　　A.项目监理单位 B.项目管理的组织者

　　C.项目咨询单位 D.第三方认证机构

　　【答案】B

　　【解析】项目质量控制体系的有效性-一般由项目管理的组织者进行自我评价与诊断，不需进行第三方认证，其评价的方式不同。

　　【来源】4020 建设工程项目质量控制体系

　　【其他】夯实班、深度精讲、魔鬼训练营、点睛资料

　　45.工程项目管理信息系统中，属于进度控制功能的是( )。

　　A.合同执行情况的查询和分析 B.编制资源需求量计划

　　C.根据工程进展进行投资预测 D.根据工程进展进行施工成本预测

　　【答案】B

　　【解析】进度控制的功能：

　　(1)计算工程网络计划的时间参数，并确定关键工作和关键路线。

　　(2)绘制网络图和计划横道图。

　　(3)编制资源需求量计划。

　　(4)进度计划执行情况的比较分析。

　　(5)根据工程的进展进行工程进度预测。

　　【来源】7030 建设工程管理信息化及建设工程项目管理信息系统的功能

　　46.梁板类简支受弯混凝土预制构件进场时应进行( )检验。

　　A.混凝土强度 B.预埋件

　　C.结构性能 D.灌浆强度

　　【答案】C

　　【解析】(2)梁板类简支受弯预制构件进场时应进行结构性能检验，结构性能检验应符合国家现行有关标准的有关规定及设计的要求。

　　【来源】4020 建设工程项目质量控制体系

　　47.各工作间逻辑关系表及相应双代号网图如下图。图中虛箭线的作用是( )。

　　A.联系 B.区分

　　C.断路 D.指向

　　【答案】A

　　【解析】虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚设工作，故它们既不占用时间，也不消耗资源，一般起着工作之间的联系、区分和断路三个作用。

　　(1)联系作用是指应用虚箭线正确表达工作之间相互依存的关系。

　　(2)区分作用是指双代号网络图中每一项工作都必须用一条箭线和两个代号表示，若两项工作的代号相同时，应使用虚工作加以区分。

　　(3)断路作用是用虚箭线断掉多余联系，即在网络图中把无联系的工作连接上时，应加上虚工作将其断开。

　　【来源】3030 建设工程项目进度计划的编制和调整方法

　　48.关于招标信息发布的说法，正确的是( )。

　　A.投资1000万的工程施工招标可以采用不公开的方式发布信息

　　B.招标公告只能在中国招标投标公共服务平台发布

　　C.自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5天

　　D.投标人必须自费购买相关招标或资格预审文件，未中标时予以退还

　　【答案】C

　　【解析】A选项错误：招标信息应当公开。

　　B选项错误：依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台”或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台发布。

　　D选项错误：投标人必须自费购买相关招标或资格预审文件。招标文件或者资格预审文件售出后，不予退还。

　　【来源】6010 建设工程施工招标与投标

　　49.根据《中华人民共和国担保法》，建设工程中采用的投标保函、履约保函属于( )担保。

　　A.保证 B.抵押

　　C.留置 D.定金

　　【答案】A

　　【解析】A选项：保证又称第三方担保，是指保证人和债权人约定，当债务人不能履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为。

　　B选项：抵押是指债务人或者第三人不转移对所拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依法从将该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款中优先受偿。

　　C选项：留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不履行债务时，债权人有权依法留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。

　　D选项：当事人可以约定一方向另一方给付定金作为债权的担保，债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金。

　　【来源】6040 建设工程施工合同风险管理、工程保险和工程担保

　　50.下列分部分项工程中，必须编制单项安全技术措施的是( )。

　　A.室内隔墙砌筑 B.女儿墙钢筋绑扎

　　C.基坑混凝土内支撑拆除 D.地下室外墙防水施工

　　【答案】C

　　【解析】

　　【来源】

　　51.下列项目成本分析所依据资料中，可以计算项目当前实际成本，并可以确定变动速度和预测成本发展趋势的是( )。

　　A.统计核算 B.表格核算

　　C.会计核算 D.业务核算

　　【答案】A

　　52.下列事件中，承包人不能提出工期索赔的是( )。

　　A.开工前业主未能及时交付施工图纸 B.异营常恶劣的气候条件

　　C.业主未能及时支付工程款造成工期延误 D.因工期拖延，工程师指示承包人加快施工进度

　　【答案】D

　　【解析】D选项只能索赔费用。

　　【来源】6050 建设工程索赔

　　53.下列建设工程项目进度控制措施中，属于经济措施的是( )。

　　A.增加进度控制的岗位和人员 B.编制资源需求计划

　　C.比较分析工程物资的采购模式 D.分析施工技术的先进性和经济合理性

　　【答案】B

　　【解析】A组织措施，C管理措施，D建设措施

　　【来源】3040 建设工程项目进度控制的措施

　　54.企业最高管理者对职业健康安全管理体系进行评价，称为( )。

　　A.初始状态评审 B.管理评审

　　C.内部审核 D.合规性评价

　　【答案】B

　　【解析】管理评审是由组织的最高管理者对管理体系的系统评价，判断组织的管理体系面对内部情况和外部环境的变化是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机构和程序等。

　　【来源】5020 建设工程安全生产管理

　　55.关于双代号时标网络计划的说法，正确的是( )。

　　A.时间坐标系方向可以垂直向上 B.节点中心必须对准相应时标位置

　　C.可以用水平虚箭线表示虚工作 D.时间坐标必须是日历坐标体系

　　【答案】B

　　【解析】双代号时标网络计划的一般规定：(1)双代号时标网络计划必须以水平时间坐标为尺度表示工作时间。时标的时间单位应根据需要在编制网络计划之前确定，可为时、天、周、月或季。(2)时标网络计划中所有符号在时间坐标上的水平投影位置，都必须与其时间参数相对应。节点中心必须对准相应的时标位置。(3)时标网络计划中虚工作必须以垂直方向的虚箭线表示，有自由时差时加波形线表示。

　　【来源】3030 建设工程项目进度计划的编制和调整方法

　　56.根据《财政部关于印发<企业产品成本核算制度>(试行)的通知》，下列工程成本费用中，属于其他直接费用的是( )。

　　A.有助于工程形成的其他材料费 B.为管理工程施工所发生的费用

　　C.工程定位复测费 D.企业管理人员的差旅交通费

　　【答案】C

　　【解析】其他直接费用，是指施工过程中发生的材料搬运费、材料装卸保管费、燃料动力费、临时设施摊销、生产工具用具使用费、检验试验费、工程定位复测费、工程点交费、场地清理费，以及能够单独区分和可靠计量的为订立建造承包合同而发生的差旅费、投标费等费用。

　　【来源】2040 成本核算

　　57.某混凝上工程施工情况如下图，清单综合单价为1000元/m3，按月结算，根据赢得值法，该工程6月末进度偏差(SV)是( )万元。

　　A.-215 B.-200

　　C.-125 D.-60

　　【答案】A

　　【解析】SV=BCWP-BCWS=1000×(2300×4+2500×2+1250)-1000×(2500×4+2600×2+1200×2)=-2150000

　　【来源】2030 成本控制

　　58.根据《建设工程安全生产管理条例》，达到一定规模的危险性较大的起重吊装工程应由( )进行现场监督。

　　A.施工单位技术负责人 B.总监理工程师

　　C.专职安全生产管理人员 D.专业监理工程师

　　【答案】C

　　【解析】依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条的规定:施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督，包括基坑支护与降水工程;土方开挖工程;模板工程;起重吊装工程;脚手架工程;拆除、爆破工程;建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

　　【来源】5020 建设工程生产安全管理

　　【其他】夯实班、深度精讲、魔鬼训练营、点睛资料

　　59.根据《建设项目总承包合同示范文本(试行)》，关于建设工程项目发包利和义务的说法，错误的是( )。

　　A.负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权

　　B.履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务

　　C.发包人认为有必要的时候，有权以书面形式发出暂停通知

　　D.发包人对因承包人原因给发包人带来的损失不能提出赔偿

　　【答案】D

　　【解析】按照《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》CF-2011-0216，发包人的主要义务和权利如下:

　　(1)负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权，完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定和合同约定的开工条件，并提供立项文件。

　　(2)履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。

　　(3)有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、标准、环境保护和职业健康等强制性标准和规范的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提出建议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。

　　(4)有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害，提出赔偿。

　　(5)发包人认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知。其中，因发包人原因造成的暂停，给承包人造成的费用增加，由发包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

　　【来源】6020 建设工程合同的内容

　　60.根据《建设工程施工合同(示范文本》，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前( )小时书面形式近知监理人检查。

　　A.48 B.12

　　C.24 D.36

　　【答案】A

　　【解析】除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

　　【来源】6020 建设工程合同的内容

　　61.在应急预案体系的构成中，针对具体设施所制定的应急处置措施属于( )。

　　A.综合应急预案 B.专项应急预案

　　C.现场处置方案 D.应急行动指南

　　【答案】C

　　【解析】专项应急预案是针对具体的事故类别(如基坑开挖、脚手架拆除等事故)、危险源和应急保障而制定的计划或方案，是综合应急预案的组成部分，应按照综合应急预案的程序和要求组织制定，并作为综合应急预案的附件。专项应急预案应制定明确的救援程序和具体的应急救援措施。

　　【来源】5030 建设工程生产安全事故应急预案和事故处理

　　【其他】夯实班、系统精讲班、深度精讲班、魔鬼训练营、点睛资料

　　62.对水泥土墙支护施工过程质量进行检测试验的主要参数是( )。

　　A.抗拔力 B.完整性

　　C.抗渗性 D.锁定力

　　【答案】B

　　63.关于建设工程施工现场环境保护措施的说法，正确的是( )。

　　A.主要道路应换土覆盖，定期洒水清扫 B.施工现场必须使用预拌混凝土

　　C.施工现场可以焚烧材料包装物 D.搭设专用封闭通道清运建筑物内垃圾

　　【答案】D

　　【解析】A选项错误：施工现场应积极推行硬地坪施工，作业区、生活区主干道地面必须用一定厚度的混凝土硬化，场内其他道路地面也应硬化处理。

　　B选项错误：大城市市区的建设工程已不容许搅拌混凝土。在容许设置搅摔站的工地，应将搅拌站封闭严密，并在进料仓上方安装除尘装置，采用可靠措施控制工地粉尘污染。

　　D选项错误：除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶枯草、各种包装物等废弃物品以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

　　【来源】5040 建设工程施工现场职业健康安全与环境管理的要求

　　.根据《建设工程项目管理规范》，一级风险指( )。

　　A.风险后果严重，可能在较大范围内造成破坏或人员伤亡

　　B.风险后果一般，对工程建设可能造成破坏的范围较小

　　C.风险后果在一定条件下可以忽略，对工程本身以及人员等不会造成较大损失

　　D.风险后果是灾难性的，并造成恶劣社会影响和政治影响

　　【答案】D

　　【解析】《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2017将工程建设风险事件按照不同风险程度-分为四个等级:

　　①-级风险。风险等级最高，风险后果是灾难性的，并造成恶劣社会影响和政治影响。

　　②二级风险。风险等级较高，风险后果严重，可能在较大范围内造成破坏或人员伤亡。

　　③三级风险。风险等级一般， 风险后果一般， 对工程建设可能造成破坏的范围较小。

　　④四级风险。风险等级较低，风险后果在一定条件下可以忽略，对工程本身以及人员等不会造成较大损失。

　　【来源】1100 建设工程项目的风险和风险管理的工作流程

　　65.下列成本计划中，用于确定责任总成本目标的是( )。

　　A.指导性成本计划 B.竞争性成本计划

　　C.响应性成本计划 D.实施性成本计划

　　【答案】A

　　【解析】指导性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标。它是以合同价为依据，按照企业的预算定额标准制定的设计预算成本计划，且一般情况下以此确定责任总成本目标。

　　【来源】2020 成本计划

　　66.某基础工程合同价为3000万元，合同总工期为30个月，施工过程中因设计变更，导致增加额外工程600万元，业主同意工期顺延。根据比例分析法，承包商可索赔工期( )个月。

　　A.3 B.4

　　C.8 D.6

　　【答案】D

　　【解析】600÷(3000÷30)

　　【来源】6060 建设工程索赔

　　67.下列项目质量风险中，属于管理风险的是( )。

　　A.项目采用了不够成熟的新材料 B.项目组织结构不合理

　　C.项目场地周边发生滑坡 D.项目现场存在严重的水污染

　　【答案】B

　　【解析】A技术风险;C自然风险;D环境风险

　　【来源】4010 建设工程项目质量控制的内涵

　　68.关于建设工程施工现场食堂卫生防疫要求的说法，正确的是( )。

　　A.制作间灶台及周边应贴瓷砖高度不小于1.5m

　　B.项目管理人员定期进入现场食堂的制作间进行卫生防疫检查

　　C.食堂外应设置开放式泔水桶

　　D.炊事人员必须持岗位技能证上岗

　　【答案】A

　　【解析】B选项错误：非炊事人员不得随意进人制作间;

　　C选项错误：食堂外应设置密闭式泔水桶，并应及时清运;

　　D选项错误：炊事人员上岗应穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩，并应保持个人卫生。

　　【来源】5040 建设工程施工现场职业健康安全管理与环境管理的要求

　　69.关于建设工程项目总进度目标论证工作顺序的说法，正确的是( )。

　　A.先进行计划系统结构分析，后进行项目工作编码

　　B.先进行项目工作编码，后进行项目结构分析

　　C.先编制总进度计划，后编制各层进度计划

　　D.先进行项目结构分析，后进行资料收集

　　【答案】A

　　【解析】建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下:

　　(1)调查研究和收集资料。

　　(2)项目结构分析。

　　(3)进度计划系统的结构分析。

　　(4)项目的工作编码。

　　(5)编制各层进度计划。

　　(6)协调各层进度计划的关系，编制总进度计划。

　　(7)若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整。

　　(8)若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。

　　【来源】3020 建设工程项目总进度目标的论证

　　70.单代号搭接网络计划中，某工作持续时间3天，有且仅有一个紧前工作，紧前工作最早第2天开始，工作持续时间5天，该工作与紧前工作间的时距是FTF=2天。该工作的最早开始时间是第( )天。

　　A.6 B.0

　　C.3 D.5

　　【答案】A

　　【解析】FTFi,j为工作i完成时间与其紧后工作j完成时间的时间间距。

　　ESj=ESi+Di+FTFi,j-Dj=2+5+2-3=6

　　【来源】3030 建设工程项目进度计划的编制和调整方法

　　二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选或漏选，所选的每个选项得0.5分)。

　　71.某项目时标网络计划第2、4周末实际进度前锋线如下图，关于该项目进度情况的说法，正确的有( )。

　　A.第2周末，工作C提前1周，工期提前1周

　　B.第2周末，工作A拖后2周，但不影响工期

　　C.第2周末，工作B拖后1周，但不影响工期

　　D.第4周末，工作D拖后1周，但不影响工期

　　E.第4周末，工作F提前1周，工期提前1周

　　【答案】BCDE

　　【解析】A选项错误：第二周末检查涉及A、B、C三个工作，A工作拖后2天，但A工作有2天的总时差，单独考虑A总工期不变;B工作拖后1天，总时差为1天，单独考虑B总工期仍然不变;C提前1天，无总时差，单独考虑C总工期会提前1天，所以第二周末检查时综合A、B、C三项工作来看工期是不会提前的。

　　【来源】3030 建设工程项目进度计划的编制和调整方法

　　72.关于生产安全事故应急预案管理的说法，正确的有( )。

　　A.生产经营单位应每半年至少组织一次现场处置方案演练

　　B.生产经营单位应每年至少组织一次综合应急预案演练

　　C.地方各级应急管理部门的应急预案应当报同级备案

　　D.非生产经营单位的应急管理方面的专家均可受邀参加应急方案的评审

　　E.施工单位应急预案涉及应急响应等级内容变更的，应重新进行修订

　　【答案】ABCE

　　【解析】D选项错误：参加应急预案评审的人员应当包括应急预案涉及的部门工作人员和有关安全生产及应急管理方面的专家。

　　【来源】5030 建设工程生产事故应急预案和事故处理

　　73.下列建设工程项目计划中，存在关联关系的进度计划有( )。

　　A.施工总进度计划和主体工程进度计划

　　B.主体钢结构施工进度计划和设备安装进度计划

　　C.设计进度计划和维修进度计划

　　D.项目月度计划和周计划

　　E.土建施工进度计划和主材供货进度计划

　　【答案】AD

　　【解析】在建设工程项目进度计划系统中各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意其相互间的联系和协调，如:

　　(1)总进度规划(计划)、项目子系统进度规划(计划)与项目子系统中的单项工程进度计划之间的联系和协调。

　　(2)控制性进度规划(计划)、指导性进度规划(计划)与实施性(操作性)进度计划之间的联系和协调。

　　(3)业主方编制的整个项目实施的进度计划、设计方编制的进度计划、施工和设备安装方编制的进度计划与采购和供货方编制的进度计划之间的联系和协调等。

　　【来源】3010 建设工程项目进度控制与进度计划系统

　　74.下列施工现场噪声控制措施中，属于控制传播途径的有( )。

　　A.选用吸声材料搭设防护棚 B.使用耳塞、耳罩等防护用品

　　C.改变震动源与其他刚性结构的连接方式 D.高音喇叭的使用

　　E.进行强噪声作业时严格控制作业时间

　　【答案】AC

　　【解析】B接收者的防护;D、E严格控制人为噪声。

　　【来源】5040 建设工程施工现场职业健康安全与环境管理的要求

　　75.建设工程索赔成立的前提条件有( )。

　　A.与合同对照事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失

　　B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任

　　C.造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了正常的承受范围

　　D.索赔费用计算正确，并且容易分析

　　E.承包人按合同规定的程序和时间提交了索赔意向通知和索赔报告

　　【答案】ABE

　　【解析】索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件:

　　(1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失。

　　(2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

　　(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

　　【来源】6060 建设工程索赔

　　【其他】夯实班、系统精讲班、深度精讲班、冲刺班、魔鬼训练营、集训、点睛资料

　　76.建筑施工企业进行质量管理体系认证的程序包括( )。

　　A.培训 B.申请和受理

　　C.定期监督检查 D.审核

　　E.审批与注册发证

　　【答案】BDE

　　【解析】在认证证书有效期内，出现体系认证标准变更、体系认证范围变更、体系认证证书持有者变更，可按规定重新换证。

　　【来源】4030 建设工程项目施工质量控制

　　77.施工项目竞争性成本计划是( )的估算成本计划。

　　A.选派项目经理阶段 B.投标阶段

　　C.施工准备阶段 D.签订合同阶段

　　E.制定企业年度计划阶段

　　【答案】BD

　　【解析】竞争性成本计划是施工项目投标及签订合同阶段的估算成本计划。这类成本计划以招标文件中的合同条件、投标者须知、技术规范、设计图纸和工程量清单为依据，以有关价格条件说明为基础，结合调研、现场踏勘、答疑等情况，根据施工企业自身的工料消耗标准、水平、价格资料和费用指标等,对本企业完成投标工作所需要支出的全部费用进行估算。在投标报价过程中，虽也着重考虑降低成本的途径和措施，但总体上比较粗略。

　　【来源】2020 成本计划

　　78.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家进行专项施工方案论证的有( )。

　　A.脚手架工程 B.拆除爆破工程

　　C.深基坑工程 D.地下暗挖工程

　　E.高大模板工程

　　【答案】CDE

　　【解析】涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

　　【来源】5020 建设工程生产安全管理

　　79.下列影响工程进度因素中，属于承包人可以要求合理延长工期的有( )。

　　A.业主在工程实施中增减工程量对工期产生不利影响

　　B.业主在工程实施中改变工程设计对工期产生不利影响

　　C.因进场材料不合格而对工期产生不利影响

　　D.因施工操作工艺不规范而对工期产生不利影响

　　E.突发的极端恶劣的气候对工期产生不利影响

　　【答案】ABE

　　【解析】双方应通过谈判明确，由于工程变更(业主在工程实施中增减工程或改变设计等)、恶劣的气候影响，以及种种“作为一个有经验的承包人无法预料的工程施工条件的变化”等原因对工期产生不利影响时的解决办法，通常在上述情况下应该给予承包人要求合理延长工期的权利。

　　【来源】6010 建设工程施工招标与投标

　　80.直方图的分布形状及分布区间宽窄取决于质量特性统计数据的( )。

　　A.最大值 B.最小值

　　C.平均值 D.标准偏差

　　E.离散性

　　【答案】CD

　　【解析】直方图的分布形状及分布区间宽窄是由质量特性统计数据的平均值和标准偏差所决定的。

　　【来源】4060 数理统计方法在工程质量管理中的应用

　　81.根据《建设项目工程总承包管理规范》，工程总承包方在项目管理收尾阶段的工作有( )。

　　A.办理决算手续 B.办理项目资料归档

　　C.清理各种债权债务 D.进行项目总结

　　E.考核评价项目部人员

　　【答案】BDE

　　【解析】项目管理收尾:办理项目资料归档，进行项目总结，对项目部人员进行考核评价，解散项目部。

　　【来源】1050 建设工程项目采购的模式

　　82.下列施工质量事故发生原因中，属于技术原因的有( )。

　　A.因地质勘察不细导致的桩基方案不正确 B.因计算失误导致结构设计方案不正确

　　C.因施工管理混乱导致违章作业 D.违反建设程序的“三边”工程

　　E.采用不合适的施工方法、施工工艺

　　【答案】ABE

　　【解析】C管理原因，D社会、经济原因

　　【来源】4050 施工质量不合格的处理

　　83.项目风险管理过程中，风险识别工作包括( )。

　　A.分析风险因素发生的概率 B.确定风险因素

　　C.编制项目风险识别报告 D.分析各风险的损失量

　　E.收集与项目风险有关的信息

　　【答案】BCE

　　【解析】项目风险识别的任务是识别项目实施过程存在哪些风险，其工作程序包括:

　　(1)收集与项目风险有关的信息。

　　(2)确定风险因素。

　　(3)编制项目风险识别报告。

　　【来源】1100 建设工程项目的风险和风险管理的工作流程

　　84.关于施工项目安全技术交底的说法，正确的有( )。

　　A.施工项目必须实行逐级安全技术交底

　　B.交底内容应针对潜在危险因素和存在问题

　　C.涉及“四新“项目，必须经过两阶段技术交底

　　D.定期向多工种交叉施工的作业队做口头技术交底

　　E.交底时应将施工程序向班组长进行详细交底

　　【答案】ABCE

　　【解析】D选项错误：定期向由两个以上作业队和多工种进行交叉施工的作业队伍进行书面交底。

　　【来源】5020 建设工程安全生产管理

　　85.混凝土预制构件吊运时需考虑的质量控制措施包括( )。

　　A.选择符合环保要求的吊装机械设备 B.按照构作尺寸、重量选择吊具

　　C.编制专项方案并组织专家评审 D.计算确定构件的吊点数量、位置

　　E.控制吊索水平夹角不应小于45度

　　【答案】ABDE

　　【解析】C错误：编制专项施工技术方案，无需组织专家评审论证。

　　【来源】4030 建设工程项目施工质量控制

　　86.下列建设工程项目进度控制措施中，属于技术措施的有( )。

　　A.分析装配式混凝土结构和现浇混凝土结构对施工进度的影响

　　B.采用网络计划技术优化工程施工工期

　　C.分析无粘结预应力混凝土结构的技术风险

　　D.通过比较钢网架高空散装法和高空滑移法的优缺点选择施工方案

　　E.通过变更落地钢管脚手架为外爬式脚手架缩短工期

　　【答案】ADE

　　【解析】B、C管理措施

　　【来源】3040 建设工程项目进度控制的措施

　　87.下列建设工程项目施工生产费用中，属于直接成本的有( )。

　　A.支付给生产工人的奖金 B.周转材料租赁费

　　C.管理人员的办公费 D.管理人员的差旅交通费

　　E.施工机具使用费

　　【答案】ABE

　　【解析】直接人工，是指按照国家规定支付给施工过程中直接从事建筑安装工程施工的工人以及在施工现场直接为工程制作构件和运料、配料等工人的职工薪酬。

　　直接材料，是指在施工过程中所耗用的、构成工程实体的材料、结构件、机械配件和有助于工程形成的其他材料以及周转材料的租赁费和摊销等。

　　机械使用费，是指施工过程中使用自有施工机械所发生的机械使用费，使用外单位施工机械的租赁费，以及按照规定支付的施工机械进出场费等。

　　其他直接费用，是指施工过程中发生的材料搬运费、材料装卸保管费、燃料动力费、临时设施摊销、生产工具用具使用费、检验试验费、工程定位复测费、工程点交费、场地清理费，以及能够单独区分和可靠计量的为订立建造承包合同而发生的差旅费、投标费等费用。

　　【来源】2040 成本核算

　　88.关于施工现场文明施工措施的说法，正确的有( )。

　　A.利用现场施工道路堆放砌块材料 B.材料库房内配备保管员住宿用的单人床

　　C.闹市区施工现场设置2.5m高的围挡 D.施工作业区内禁止随意吸烟

　　E.在总配电室设置灭火器和消防沙箱

　　【答案】CDE

　　【解析】A选项错误：施工现场道路畅通、平坦、整洁，无散落物;

　　B选项错误：建立材料收发管理制度,仓库、工具间材料堆放整齐，易燃易爆物品分类堆放,专人负责，确保安全。

　　【来源】5040 建设工程施工现场职业健康安全与环境管理的要求

　　.对业主而言，成本加酬金合同的优点有( )。

　　A.可以通过分段施工缩短工期 B.适用于技术简单、结构方案容易确定的工程

　　C.适用于时间紧迫的抢险救灾工程 D.根据自身力量和需要，深入介入控制工程施工和管理

　　E.通过确定最大保证价格约束工程成本

　　【答案】ADE

　　【解析】对业主而言，这种合同形式也有一定优点，如:

　　①可以通过分段施工缩短工期，而不必等待所有施工图完成才开始招标和施工。

　　②可以减少承包商的对立情绪，承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极和快捷。

　　③可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足。

　　④业主可以根据自身力量和需要，较深入地介人和控制工程施工和管理。

　　⑤也可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某-限值，从而转移一部分风险。

　　【来源】6030 合同计价方式

　　90.下列施工机械使用费控制措施中，属于控制台班数量的有( )。

　　A.加强施工机械设备内部调配 B.加强机械设备配件管理

　　C.加强设备租赁计划管理 D.提高机械设备利用率

　　E.按油料消耗定额控制油料消耗

　　【答案】ACD

　　【解析】施工机械使用费台班数量控制：

　　(1)根据施工方案和现场实际情况，选择适合项目施工特点的施工机械，制定设备需求计划，合理安排施工生产，充分利用现有机械设备，加强内部调配，提高机械设备的利用率。

　　(2)保证施工机械设备的作业时间，安排好生产工序的衔接，尽量避免停工、窝工，尽量减少施工中所消耗的机械台班数量。

　　(3)核定设备台班定额产量，实行超产奖励办法，加快施工生产进度，提高机械设备单位时间的生产效率和利用率。

　　(4)加强设备租赁计划管理，减少不必要的设备闲置和浪费，充分利用社会闲置机械资源。B、E属于台班单价控制。

　　【来源】2030 成本控制

　　91.下列工程施工变更情形中，由业主承担责任的有( )。

　　A.不可抗力导致的设计修改 B.环境变化导致的设计修改

　　C.原设计失误导致的设计修改 D.部门要求导致的设计修改

　　E.施工方案出现错误导致的设计修改

　　【答案】ABCD

　　【解析】工程变更的责任分析与补偿要求：

　　(1)由于业主要求、部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改，应该由业主承担责任。由此所造成的施工方案的变更以及工期的延长和费用的增加应该向业主索赔。

　　(2)由于承包人的施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，应该由承包人承担责任。

　　(3)施工方案变更要经过工程师的批准，不论这种变更是否会对业主带来好处(如工期缩短、节约费用)。

　　【来源】6050 建设工程施工合同实施

　　92.关于正式投标及投标文件的说法，正确的有( )。

　　A.标书密封不满足要求，经甲方同意投标是有效的

　　B.项目经理部组织投标时不需要企业法人对于投标项目经理的授权书

　　C.通常情况下投标不需要提交投标担保

　　D.在招标文件要求提交的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收

　　E.标书提交的基本要求是签章、密封

　　【答案】DE

　　【解析】A选项错误：标书的提交要有固定的要求，基本内容是:签章、密封。如果不密封或密封不满足要求，投标是无效的。

　　B选项错误：法定代表人的名章(或签字)。如果项目所在地与企业距离较远，由当地项目经理部组织投标，需要提交企业法定代表人对于投标项目经理的授权委托书。

　　C选项错误：通'常投标需要提交投标担保，有关投标担保有关事宜

　　【来源】6010 建设工程施工招标与投标

　　93.某双代号网络计划如下图，关于工作时间参数的说法，正确的有( )。

　　A.工作B的最迟完成时间是第8天 B.工作C的最迟开始时间是第7天

　　C.工作F的自由时差是1天 D.工作G的总时差是2天

　　E.工作H的最早开始时间是第13天

　　【答案】AD

　　【解析】

　　【来源】3030 建设工程项目进度计划的编制和调整

　　94.在招标文件中要求中标人提交履约担保的形式有( )。

　　A.房屋抵押权证 B.保证金

　　C.由保险公司开具的履约担保书 D.有价证券

　　E.商业银行开具的担保函

　　【答案】BCE

　　【解析】履约担保可以采用银行保函、履约担保书和履约保证金的形式，也可以采用同业担保的方式。

　　【来源】6040 建设工程施工合同风险管理、工程保险和工程担保

　　95.关于工程项目成本核算的说法，正确的有( )。

　　A.成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本分析同步的原则

　　B.工程成本核算是企业会计核算的重要组成部分

　　C.工程项目内各岗位成本责任核算一般采用业务核算法

　　D.会计核算法人为控制因素较多、精度不高

　　E.施工单位应在项目部设成本会计进行成本核算

　　【答案】BE

　　【解析】A选项错误：成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本归集同步的原则;

　　C选项错误：工程项目内各岗位成本责任核算一般采用表格核算法;、

　　D选项错误：表格核算法人为控制因素较多、精度不高

　　【来源】2040 成本核算

　　96.下列成本分析工作中，属于综合成本分析的有( ) 。

　　A.年度成本分析 B.工期成本分析

　　C.资金成本分析 D.月度成本分析

　　E.分部分项工程成本分析

　　【答案】ADE

　　【解析】综合成本的分析方法包括：1.分部分项工程成本分析;2.月度成本分析;3.年度才能改变分析;4.竣工成本的综合分析。

　　【来源】2050 成本分析和成本考核

　　97.装配式混凝土建筑预制构件的进场质量验收，对不允许出现裂缝的预应力混凝土构件应检验的内容包括( )。

　　A.承载力 B.挠度

　　C.抗裂 D.强度

　　E.灌料强度

　　【答案】ABC

　　【解析】钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和裂缝宽度检验;不允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和抗裂检验。

　　【来源】4040 建设工程项目施工质量验收

　　98.下列工作流程组织中，属于管理工作流程组织的有( )。

　　A.基坑开挖施工流程 B.设计变更工作流程

　　C.投资控制工作流程 D.房屋装修施工流程

　　E.装配式构件深化设计流程

　　【答案】BC

　　【解析】工作流程组织包括:

　　(1)管理工作流程组织，如投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等流程。

　　(2)信息处理工作流程组织，如与生成月度进度报告有关的数据处理流程。

　　(3)物质流程组织，如钢结构深化设计工作流程、弱电工程物资采购工作流程、外立面施工工作流程等。

　　【来源】1030 建设工程项目的组织

　　99.关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的有( )。

　　A.总进度目标的论证涉及工程实施条件分析

　　B.总进度目标的论证是项目决策阶段的策划工作

　　C.总进度目标的论证应分析实施阶段各项工作之间的逻辑关系

　　D.论证前宜收集类似项目的进度资料

　　E.分析论证总进度目标实现的可能性应在项目实施过程中进行

　　【答案】AD

　　【解析】建设工程项目的总进度目标指的是整个工程项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的，项目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目的目标进行控制。在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证进度目标实现的可能性，E选项错误;

　　在项目的实施阶段，项目总进度应包括:(1)设计前准备阶段的工作进度。(2)设计工作进度。(3)招标工作进度。(4)施工前准备工作进度。(5)工程施工和设备安装进度。(6)工程物资采购工作进度。(7)项目动用前的准备工作进度等。建设工程项目总进度目标论证应分析和论证上述各项工作的进度，以及上述各项工作进展的相互关系，C选项错误。

　　在建设工程项目总进度目标论证时，往往还没有掌握比较详细的设计资料，也缺乏比较全面的有关工程发包的组织、施工组织和施工技术等方面的资料，以及其他有关项目实施条件的资料，因此，总进度目标论证并不是单纯的总进度规划的编制工作，它涉及许多工程实施的条件分析和工程实施策划方面的问题，B选项错误。

　　【来源】3020 建设工程项目总进度目标的论证

　　100.下列双代号网络图中，存在的绘图错误有( )

　　A.存在多个起点节点 B.箭线交叉的方式错误

　　C.存在相同节点编号的工作 D.存在没有箭尾节点的箭线

　　E.存在多余的虚工作

　　【答案】ABE

　　【解析】网络图绘图规则，会识图：1)一项工作应当只有唯一的一条箭线和相应的一对节点，且要求箭尾节点的编号小于其箭头节点的编号;2)不允许出现循环回路;3)在节点之间不能出现带双向箭头或无箭头的连线;4)不能出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线;5)箭线不宜交叉。当交叉不可避免时，可用过桥法或指向法;6)双代网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点;7)网络图节点的编号顺序应从小到大，可不连续，但不允许重复。